建设部对于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本通知

　建设部关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，各计划单列市建委、深圳市建设局、工商行政管理局，国务院有关部门、总后营房部：

　为了加强工程勘察设计咨询市场管理，规范市场行为，根据《中华人民共和国合同法》，我们修订了《建设工程勘察设计合同管理办法》，请贯彻执行。同时修订了《建设工程勘察合同（示范文本）》和《建设工程设计合同（示范文本）》（以下简称合同文本），现印发给你们，请组织施行。

　凡在我国境内的建设工程，对其进行勘察、设计的单位，应当按照《建设工程勘察设计合同管理办法》，接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。在施行中，要加强对合同履行情况的监督和检查，做好合同纠纷的调解工作。施行中有何问题和建议，请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局市场规范管理司。

　附件：《建设工程勘察设计合同管理办法》

　《建设工程勘察合同（示范文本）》

　《建设工程设计合同（示范文本）》

　 中华人民共和国建设部

　 二○○○年三月一日 附件：

　建设工程勘察设计合同管理办法

　第一条 为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，保护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的需要，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。

　第二条 凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等），其勘察设计应当按本办法签订合同。

　第三条 签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。

　第四条 勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。

　第五条 签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。

　双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。

　第六条 双方应当依据国家和地方有关规定，确定勘察设计合同价款。

　第七条 乙方经甲方同意，可以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果与乙方向甲方承担连带责任。

　禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后以分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。

　第八条 建设行政主管部门和工商行政管理部门，应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为：

　一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章；

　二、制定和推荐使用建设工程勘察设计合同文本；

　三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同，监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为；

　四、指导勘察设计单位的合同管理工作，培训勘察设计单位的合同管理人员，总结交流经验，表彰先进的合同管理单位。

　第九条 签订勘察设计合同的双方，应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案，也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。

　第十条 合同依法成立，即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的，应当依法承担违约责任。

　第十一条 在签订、履行合同过程中，有违反法律、法规，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，依法给予行政处罚。构成犯罪的，提请司法机关追究其刑事责任。

　第十二条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法提起行政复议或行政诉讼，对复议决定不服的，可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉，又不执行处罚决定的，由作出处罚的部门申请人民法院强制执行。

　第十三条 本办法解释权归建设部和国家工商行政管理局。

　第十四条 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门和工商行政管理部门可根据本办法制定实施细则。

　第十五条 本办法自发布之日起施行。

　 GF － 2000 － 0203

　建设工程勘察合同（一）

　[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物控] 工程名称：

　工程地点：

　合同编号：

　（由勘察人编填）

　勘察证书等级：

　发包人：

　勘察人：

　签订日期：

　中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制

　发包人

　勘察人

　发包人委托勘察人承担________________________________________________________________任务。

　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　第一条 工程概况

　1.1 工程名称：_________________________________________

　1.2 工程建设地点：_________________________________________

　1.3 工程规范、特征：_________________________________________

　1.4 工程勘察任务委托文号、日期：_____________________________

　1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：_________________________

　1.6 承接方式：_________________________________________

　1.7 预计勘察工作量：_________________________________________

　第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

　2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道，人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

　2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

　第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

　第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

　4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

　4.1.1 本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

　4.2 收费标准及付费方式

　4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准 计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

　4.2.2 本工程勘察费预算为

　 元（大写），合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20％作为定金，计

　元（本合同履行后，定金抵作勘察费）：勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度 ％时，向勘察人支付预算勘察费的 ％的工程进度款，计

　元；勘察工作外业结束后

　天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 ％，计 元；提交勘察成果资料后 10 天内，发包人应一次付清全部工程费用。

　第五条 发包人、勘察人责任

　5.1 发包人责任

　5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

　5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

　5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 元。

　5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见 6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。

　5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　5.2 勘察人责任

　5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 ％。

　5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　第六条 违约责任

　6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

　6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在 50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50％的勘察费计元；完成的工作量超过 50％时，则应向勘察人支付预算额 100％的勘察费。

　6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　第八条 其它约定事项：

　第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　本合同一式____份，发包人____份，勘察人____份。

　发包人名称：

　勘察人名称：

　（盖章）

　（盖章）

　法定代表人：（签字）

　法定代表人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　住所：

　住所：

　邮政编码：

　邮政编码：

　电话：

　电话：

　传真：

　传真：

　开户银行：

　开户银行：

　银行帐号：

　银行帐号：

　建设行政主管部门备案：

　鉴证意见：

　（盖章）

　（盖章）

　备案号：

　经办人

　备案日期：

　年 月 日 鉴证日期：

　年 月 日

　 GF － 2000 － 0204

　建设工程勘察合同（二）

　[岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：

　工程地点：

　合同编号：

　（由勘察人编填）

　勘察证书等级：

　发包人：

　勘察人：

　签订日期：

　中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制

　发包人

　勘察人

　发包人委托承包人承担_______________________工程项目的岩土任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人，承包人协商一致签订合同。

　第一条 工程概况

　1.1 工程名称：_______________________

　1.2 工程地点：_______________________

　1.3 工程立项批准文件号、日期：_______________________

　1.4 岩土工程任务委托文号、日期：_______________________

　1.5 工程规模、特征：_______________________

　1.6 岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________

　1.7 承接方式：_______________________

　1.8 预计的岩土工程工作量：_______________________

　第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件

　-------------------------------------------------------

　序号

　资料文件名称

　份数

　内容要求

　提交时间

　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

　------------------------------------------------------------------

　序号

　报告、成果、文件名称

　数量

　内容要求

　交付时间

　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　第四条 工期

　本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

　第五条 收费标准及支付方式

　5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准___________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

　5.2 本岩土工程费总额为____元（大写_________），合同生效后 3 天内，发包人应和承包人支付预算工程费总额的 20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

　5.3 本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

　拨付工程费时间

　（工程进度）

　占合同总额百分比 金额人民币（元）

　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　第六条 变更及工程费的调整

　6.1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前____天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于____天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起____天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第____天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。

　6.2 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_______________

　第七条 发包人、承包人责任

　7.1 发包人责任

　7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限 15 天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

　7.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_____元计算加班费。

　7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费______元。

　7.1.4 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清

　除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。

　7.1.5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道，线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。

　7.1.6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

　7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

　7.2 承包人责任

　7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

　7.2.2 承包人对报告、成果、出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_____％。

　7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

　7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等

　7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

　第八条 违约责任

　8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

　8.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在 50％以内时，发包人应支付承包人工程费的 50％的费用；完成的工作量超过 50％时，发包人应支付承包人工程费的 100％的费用。

　8.3 发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间 10 天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。

　8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

　8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

　第九条 材料设备供应

　9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。

　9.2 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

　第十条 报告、成果、文件检查验收

　10.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

　10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后___天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

　10.3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后 24 小时内仍未到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

　10.4 工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在____天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

　10.5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

　10.6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起___天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

　第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　第十二条 其它约定事项：

　第十三条 争议解决办法

　本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由___________ 仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　第十四条 合同生效与终止

　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　本合同一式___份，发包人___份、承包人___份。

　发包人名称：

　承包人名称：

　（盖章）

　（盖章）

　法定代表人：（签字）

　法定代表人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　住所：

　住所：

　邮政编码：

　邮政编码：

　电话：

　电话：

　传真：

　传真：

　开户银行：

　开户银行：

　银行帐号：

　银行帐号：

　建设行政主管部门备案：

　鉴证意见：

　（盖章）

　（盖章）

　备案号：

　经办人

　备案日期：

　年 月 日 鉴证日期：

　年 月 日

　 GF － 2000 － 0209

　建设工程设计合同（一）

　（民用建设工程设计合同）

　工程名称：

　工程地点：

　合同编号：

　（由设计人编填）

　设计证书等级：

　发包人：

　设计人：

　签订日期：

　中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制

　发包人：

　设计人：

　发包人委托设计人承担_______________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　第一条 本合同依据下列文件签订：

　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　1.3 建设工程批准文件。

　第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　--------------------------------------------------------------------------------------------------------

　建设规模 设计阶段及内容

　序号 分项目名称 层数 建筑面积 方案 初步设计 施工图 估算总投资 费率％ 估算设计费

　（平方米）

　（万元）

　（万元）

　---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明

　--------------------------------------------------------------------------------------------------------

　第三条 发包人应向设计人提交的有关资料文件：

　--------------------------------------------------------------------------------------------------------

　序号

　 资料及文件名称

　 份数

　 提交日期

　 有关事宜

　---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号

　 资料及文件名称

　 份数

　 提交日期

　 有关事宜

　--------------------------------------------------------------------------------------------------------

　--------------------------------------------------------------------------------------------------------

　第五条 本合同设计收费估算为_______元人民币。设计费支付进度详见下表。

　付费次序 占总设计费 付费额 付费时间 ％ （元）

　（由交付设计文件所决定）

　--------------------------------------------------------------------------------------------------------

　第一次付费 20％定金 本合同签订后三日内

　第二次付费

　第三次付费

　第四次付费

　第五次付费

　--------------------------------------------------------------------------------------------------------

　说明：

　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　2.在提交最后一部分施工图的同时结算清全部设计费，不留尾款。

　3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　第六条 双方责任

　6.1 发包人责任：

　6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　6.1.3 发包人要求设计人比合同时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　6.2 设计人责任：

　6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：

　6.2.3 设计合理使用年限为_____年。

　6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　6.2.5 设计人交付设计资料及文件定，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必

　要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　第七条 违约责任：

　7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按阶段设计费的全部支付。

　7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支付设计费。

　7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____％。

　7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　第八条 其他

　8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　8.2.设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

　8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　8.8 本合同一式___份，发包人___份，设计人___份。

　8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

　8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　8.12 其它约定事项：

　发包人名称：

　设计人名称：

　（盖章）

　（盖章）

　法定代表人：（签字）

　法定代表人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　住所：

　住所：

　邮政编码：

　邮政编码：

　电话：

　电话：

　传真：

　传真：

　开户银行：

　开户银行：

　银行帐号：

　银行帐号：

　建设行政主管部门备案：

　鉴证意见：

　（盖章）

　（盖章）

　备案号：

　经办人

　备案日期：

　年 月 日 鉴证日期：

　年 月 日

　 GF － 2000 － 0210

　建设工程设计合同（二）

　（专业建设工程设计合同）

　工程名称：

　工程地点：

　合同编号：

　（由设计人编填）

　设计证书等级：

　发包人：

　设计人：

　签订日期：

　中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制

　发包人：

　设计人：

　发包人委托设计人承担_______________________工程设计，工程地点为________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　第一条 本合同签订依据

　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《设计工程勘察设计市场管理规定》。

　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　1.3 建设工程批准文件。

　第二条 设计依据

　2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　2.2 发包人提交的基础资料

　2.3 设计人采用的主要技术标准是：____________

　第三条 合同文件的优先次序

　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　3.1 合同书

　3.2 中标函（文件）

　3.3 发包人要求及委托书

　3.4 投标书

　第四条 本合同项目的名称，规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）________________

　第五条 发包人向设计人提交有关资料、文件及时间

　第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　第七条 费用

　7.1 双方商定，本合同的设计费为______万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　第八条 支付方式

　8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20％，计_______万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　8.2 设计人提交_____设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的 30％，计_________万元；之后，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

　第九条 双方责任

　9.1 发包人责任

　9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作

　量向设计人支付返工费。

　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应付相应设计费。

　9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　9.2 设计人责任

　9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、

　9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　9.2.2 设计合理使用年限为_____年。

　9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______％。

　9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方。

　第十条 保密

　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　第十一条 仲裁

　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　第十二条 合同生效及其他

　12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式___份，发包人___份，设计人___ 份。

　本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　发包人名称：

　设计人名称：

　（盖章）

　（盖章）

　法定代表人：（签字）

　法定代表人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　项目经理：（签字）

　项目经理：（签字）

　住所：

　住所：

　邮政编码：

　邮政编码：

　电话：

　电话：

　传真：

　传真：

　开户银行：

　开户银行：

　银行帐号：

　银行帐号：

　建设行政主管部门备案：

　鉴证意见：

　（盖章）

　（盖章）

　备案号：

　经办人

　备案日期：

　年 月 日 鉴证日期：

　年 月 日

　看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深丌可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。

　 丌管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生丌是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看丌见的灵魂？

　 有时候行到风丌推身体也飘摇，雨丌流泪水也湿过衣衫，而让我们始终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

　 一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，戒许卑微，却是我们执著存在这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

　 人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，丌阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱丌惊，丌历经纠结怎会活得舒展？

　看清才会原谅，有时的无动于衷，丌是丌屑，丌是麻木，而是丌值得。有时痛苦，丌是怕失去，丌是没得到，而是因为自私，丌肯放手，丌是自己的，也丌想给。

　 人生到最后，有的人把自己活成了富翁，有的人却一无所有。

　 梭罗说：一个人富裕程度如何，要看他能放下多少东西。大千世界，我们总是想要的太多，以为自己得到的太少。是啊，一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢？到了一定年龄，才会明白一个人对物质生活的过多贪求，反而让自己的心灵变得愈加贫穷。

　 人生到了最后，其实活出的只是一个灵魂的高度，清风明月，花香草色，便是一袖山水，满目清澈。放下从前，放下过去，从容地走入当下，和自己的内心交流，和自己的灵魂对话，听时光走过的声音，嗅闻它御风而过的芳香……

　 如果兜兜转转了大半个人生的你，此刻依然觉得自己很贫穷，那么愿一无所有的你，

　看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深丌可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。

　 丌管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生丌是顶着风雨在前行，都在用...