照明工程合同(合同范本)

　 ( 合同范本

　) )

　 甲

　方：

　乙

　方：

　日

　期：

　年

　月

　日

　 精品合同 / Word 文档 / 文字可改

　照明工程合同( ( 合同范本) )

　Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 2 页

　照明工程合同( ( 合同范本) )

　照明工程合同范文一

　 发包方：

　(以下简称甲方) 承包方：

　(以下简称乙方)

　 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。

　 1. 合同内容

　 1.1 工程名称：

　 1.2 工程地点：

　 1.3 工程范围：

　 施工工期

　 2.1 开始工作日期：

　年 月 日

　 2.2 结束工作日期：

　年 月 日

　 2.3 总日历工作天数为 ：

　天 说明：本合同书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务。可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 3 页

　2. 承包方式

　 本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。

　 3. 合同价款及付款方式

　 4.1 合同总价款(暂定)人民币：

　元，大写：

　 4.1.1 合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。

　 4.1.2 合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的 4%计取。

　 4.2 付款方式

　 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期满后一个月内一次性支付 5%的质保金。

　 4.3 合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表 20xx》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额 20xx》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 4 页

　4.2.7 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。

　 5.双方责任

　 5.1 甲方责任：

　 5.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。

　 5.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。

　 5.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。

　 5.1.4 由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2 小时内予以确认，否则视为甲方已确认。

　 5.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。

　 5.1.6 甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。

　 5.1.7 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内组织相

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 5 页

　关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。

　 5.2 乙方责任：

　 5.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。

　 5.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

　 5.2.3 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

　 5.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8 小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

　 5.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。

　 6。暂停施工

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 6 页

　6.1 当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 12 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在 2 小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　 6.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。

　 7.工程延误

　 对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;

　 7.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 7 页

　7.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加;

　 7.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时;

　 7.4 因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。

　 8.不可抗力

　 8.1 张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　 8.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　 9.变更

　 施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。

　 10.验收

　 10.1 安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在 2 小时内对材料的质量进行检查。

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 8 页

　10.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。

　 10.3 灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。

　 11.工程质保期

　 11.1 本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的 12 小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。

　 11.2 保修期满后，乙方应建立 24 小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后 24 小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。

　 12.违约责任

　 12.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。

　 12.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

　 12.3 若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 9 页

　价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。

　 13.争议的解决

　 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。

　 14.其它

　 14.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。

　 14.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。

　 14.3 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　 14.4 本合同一式六份，甲乙双方各三份。

　 发包方(盖章)：承包方(盖章)：

　 年月日：

　 照明工程合同范文二

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 10 页

　甲方：

　 乙方：

　 按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：

　 第一条 工程概况

　 1.1 工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程

　 1.2 工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路

　 1.3 施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包括但不限于 160KVA 箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安装调试。

　 1.4 承包方式：包工包料

　 1.5 工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准

　 本合同按照电气装置安装工程 10KV 电力电缆埋地铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门有关规定施工。

　 1.6 工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为 1260000.00 元人

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 11 页

　民币，大写：

　壹佰贰拾陆万元整 。

　 1.7 工程工期：从 甲 方 通 知 乙 方 进 场施工之日起计算，工期为 暂定 30 天。

　 第二条 甲方责任

　 甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通;

　 第三条 乙方责任

　 3.1 按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

　 3.2 负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

　 3.3 在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

　 第四条 施工条件

　 4.1 做好施工前的线路测量定位，并进行复测;

　 4.2 基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的 80%及

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 12 页

　以上。

　 第五条 关于工程的约定

　 5.1 甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

　 5.2 因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

　 5.3 因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

　 第六条 关于工程质量及验收的约定

　 6.1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向惭方支付由此增加的费用。

　 6.2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲

　 方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延; 复检不合格，

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 13 页

　其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　 6.3 由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

　 6.4 工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

　 第七条 保修期的约定

　 工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用方负责。

　 第八条 关于工程价款及结算的约定

　 8.1 工程款的 60%。工程竣工验收合格在建设单位付款后 30 个工作日内付至工程款的 95%。下余 5%做为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

　 8.2 质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

　 第九条 有关安全生产和防火的约定

　 9.1 乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合 10KV 电力电缆埋

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 14 页

　地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。

　 9.2 由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

　 第十条 争议或纠纷处理

　 10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　 10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。

　 第十一条 附则

　 11.1 本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

　 11.2 本合同正本二份，双方各执一份。

　 甲方(签章)：

　乙方(签章)：

　 经办人：

　 年 月 日

　 照明工程合同范文三

　 发包方：

　(以下简称“甲方”) 承包方：(以下简称“乙方”)

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 15 页

　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 照明工程，特订立本合同。

　 1. 合同内容

　 1.1 工程名称：

　 1.2 工程地点：

　 1.3 工程范围：

　 施工工期

　 2.1 开始工作日期：

　年 月 日

　 2.2 结束工作日期：

　年 月 日

　 2.3 总日历工作天数为 ：

　天

　 2. 承包方式

　 本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。

　 3. 合同价款及付款方式

　 4.1 合同总价款(暂定)人民币：

　 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 16 页

　4.2 付款方式

　 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 70%，竣工验收后支付至总工程款的 100%。

　 4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。

　 4.灯具技术参数要求

　 4.1 光通量：

　 4.2 显色指数：

　 4.3 色温：

　 4.4 配光曲线：

　 4.5 整灯光效：

　 4.6 寿命：

　 4.7 工作温度：

　 4.8 灯具和电源防护等级为 IP65;

　 4.9 工作电压：AC185V~265V，频率为 50HZ+-10HZ

　 4.10 光通维持率：

　 4.11 道路平均照度和均匀度要求：

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 17 页

　4.12 未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。

　 5.质量要求

　 依据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-20xx)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰≤5%/年。

　 6.双方责任

　 6.1 甲方责任：

　 6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供 原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。

　 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。

　 6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。

　 6.1.4 由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2 小时内予以确认，否则视为甲方已确认。

　 6.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。

　 6.1.6 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内组织相

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 18 页

　关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。

　 6.2 乙方责任：

　 6.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。

　 6.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

　 6.2.3 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

　 6.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8 小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

　 6.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。

　 7.暂停施工

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 19 页

　7.1 当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 12

　 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在 2 小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　 7.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。

　 8.工程延误

　 对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;

　 8.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 20 页

　使施工不能正常进行;

　 8.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加;

　 8.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时;

　 8.4 因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。

　 9.不可抗力 9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　 9.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　 10.变更

　 施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。

　 11.验收

　 11.1 安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在 2 小时内对材料的质量进行检查。

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 21 页

　11.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。

　 11.3 灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。

　 12.工程质保期

　 12.1 本工程质保期为工程验收合格之日期 年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的 12 小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。

　 12.2 保修期满后，乙方应建立 24 小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后 24 小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。

　 13.违约责任

　 13.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。

　 13.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

　 13.3 若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 22 页

　价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。

　 14.争议的解决

　 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。

　 15.其它

　 15.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。

　 15.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。

　 15.3 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　 15.4 本合同一式六份，甲乙双方各三份。

　 发包方(盖章)：

　承包方(盖章)：

　 法定代表人：

　法定代表人：

　 经办人：

　经办人：

　实用范本

　| DOCUMENT TEMPLATE

　承包合同

　 第 23 页

　电 话：

　电 话：

　 单位地址：

　单位地址：

　 时 间：

　时 间：

　 开户行：

　 账 号：

　 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.