[建设工程勘察合同] 建设工程勘察合同转包

　  

　GF-2000-0203

　建设工程勘察合同

　[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)

　工程测量、工程物探]

　工 程 名 称：                                    

　 工 程 地 点：                                    

　 合 同 编 号：                                    

　 勘察证书等级：                             

　 发  包  人：                                      

　 勘  察  人：                                      

　 签 订 日 期：                                     

　发包人：                                    

　 勘察人：                       

　 发包人委托勘察人承担                          任务。

　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　第一条：工程概况

　1.1 工程名称：                         

　 1.2 工程建设地点：                        

　 1.3工程规模、特征：           

　 1.4工程勘察任务委托文号、日期：            

　 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：         

　 1.6承接方式： 按实结算、现场签证。                            

　 1.7预计勘察工作量：拟布钻孔   个，其中一般性孔  个，控制性孔  个，   个剪切波速实验孔（为抗震设计提供参数）。孔深预计        , 剪切波速实验孔孔深预计      ，具体孔深视地层变化而变化。

　 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

　2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

　第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

　4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

　4.1.1本工程勘察工作定于      年     月   日开工，       年       月      日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　4.1.2勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

　4.2 收费标准及付费方式

　4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准                                                以                                         

　                                           计取费用；

　4.2.2本工程勘察费预算约为￥         元（大写人民币             ）(含税)；勘察工作外业结束后付预算勘察费的￥；提交勘察成果资料并经送审合格后7天内，发包人应付实际勘察费的    %。勘察人同时提供相应价款的发票。                             

　 第五条：发包人、勘察人责任

　5.1 发包人责任

　5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。

　5.1.3 发包人应及时为勘察人协助解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等），其中水、电费用由勘察人承担。

　5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。

　5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

　5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费。

　5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　5.2 勘察人责任

　5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；

　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　第六条：违约责任

　6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

　6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在￥以内时，发包人应向勘察人支付预算额￥的勘察费；完成的工作量超过￥时，则应向勘察人支付预算额￥的勘察费。

　6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　第八条：其它约定事项：8.1 本次勘察按国标《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）、国标《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）（2008年版）、国标《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）、国标《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)等有关规范执行，并参照福建省工程建设地方标准《岩土工程勘察规范》  （DBJ 13-84-2006）、《建筑地基基础技术规范》（DBJ 13-07-2006）；                                                   

　 8.2施工场地四通一平（水、电、路、通讯信号）由业主负责解决；                      

　 8.3业主需派专人负责孔深丈量验收，并负责现场钻探米数签证。实际结算以现场签证单为准。                                                       

　 第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决；如协商不成，可向发包人所在地方人民法院起诉。

　第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；由勘察人负责，发包人协助，按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，备案不是本合同生效的条件。发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　本合同一式4份，甲方叁份，乙方2份。

　发包人名称：                          勘察人名称：

　 （盖 章）                  （盖 章）

　法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）

　委托代理人：（签字）           委托代理人：（签字）

　电 话：                    电话／传真：

　传 真：                    开户银行：

　 开户银行：                 银行帐号：

　银行帐号：               

　     年   月   日               年   月   日

　本文来自香当网http://www.xiangdang.net/