园林景观绿化施工合同范本标准版

来源:初中作文 发布时间:2021-01-23 点击:

 编号:JZ-202147014

 甲

 方:_ _ ______________________ _

 乙

 方:_ _ ______________________

 签约地点:_ _ _____ _ _____ _ _____ _ ____

 签约时间 :_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日

  园林景观绿化施工合同范本标准版

 The content of this contract refers to a provision made by two or more parties by consensus,

 which is used to restrict their respective rights and obligations when dealing with certain matters.

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 2 2

 of

 9 9

  园林景观绿化施工合同

  园林景观绿化施工合同范本 1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

  第一条工程概况

  1.工程名称:别墅园林景观工程。

  2.工程地点:润成科技院内

  3.工作内容:别墅周边约 5000 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

  第二条工期

  本工程工期为 60 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

  (一)如遇下列原因工期顺延:

  1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 说明:本合同内容是指两个或两个以上当事人之间表示一致而订立的一项规定,用以在处理某些事情时约束其各自的权利和义务。文件为 word 版本,可新增或删除文档中的内容,切勿直接套用。

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 3 3

 of

 9 9

  2.设计变更;

  3.甲方未能按期提交施工场地;

  4.连续 4 小时遇雨和停水、停电;

  5.未按合同规定时间拨付工程款项;

  6.遇不可抗拒因素。

  (二)竣工验收:

  1.甲方在收到乙方竣工报告的 5 日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

  2.若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。

  第三条工程合同价款及支付方式

  1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价 520000 元(预算详见“合同附件一”);

  2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

  3.结算工程量以现场实际收方量为准。

  4.合同签订后 5 日内,甲方支付乙方工程预付款 100000 元整;

  5.工程竣工并验收合格后 15 日内,双方按合同第三条第 2、第 3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的 95%,余结算总额的 5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

  第四条关于设计调整(更改)

  本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。

  第五条保修期

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 4 4

 of

 9 9

  1.保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。

  2.成活率:植物管护移交时按行规达到 95%的成活率。

  第六条双方的责任

  (一)甲方责任:

  1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;

  2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;

  3.负责协助办理施工的各项进场手续。

  4.负责协调现场各施工单位间的关系;

  5.若施工变更应以书面形式通知乙方;

  6.按合同规定时间按时付款。

  (二)乙方责任:

  1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;

  2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

  3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;

  4.负责施工中的成品保护;

  第七条甲、乙双方现场代表及责任

  1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;

  2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

  第八条材料的认定及采购

  1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 5 5

 of

 9 9

  后方可采购。

  2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。

  第九条违约责任

  (一)甲方违约责任:

  1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

  2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

  3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的 5‰向乙方支付逾期违约金。

  (二)乙方违约责任:

  乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的 5‰向甲方支付违约金。

  第十条争议解决方式

  在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。

  第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

  第十二条未尽事宜,双方协商解决。

  第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  代表人:代表人:

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 6 6

 of

 9 9

  本合同签订日期年月日

  园林景观绿化施工合同范本 2

  发包方(甲方):_________________________________

  法定代表人:_______________联系电话:__________________承包方(乙方):_________________________________

  法定代表人:_______________联系电话:__________________经双方磋商现将甲方_____________工程交由乙方进行种植,为了确保工程质量,双方本着互相支持,紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,将签订合同条款如下:

  一、施工地点:

  二、绿化工程造价:__________________________(大写)

  三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下,应尽快确保工期速度。

  四、开工准备,甲方应为乙方开工前所具备相应条件。

  五、甲方确认委派___________做为甲方的代表权,负责监督乙方施工,全权处理好相关事宜。

  六、工程款的支付方式:

  在工程施工至 2-5 天内支付工程总价的 40%资金,作为乙方的启动资金。后期工程完成待甲方验收合格后支付工程总款的 50%,尾款 10%待工程完工养护一周后,甲方验收交接后结算。

  七、工程质量:所栽苗木必须符合工程要求,在双方协商的情况下施工,不得改变苗木品种,规格及其栽培质量。

  八、本合同自双方签字(盖章)后生效,具有法律效力。竣工结算,甲方支

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 7 7

 of

 9 9

  付完毕,乙方将工程交付甲方后合同自动终止。

  九:本合同一式两份,个有同等法律效力,甲乙双方签字(盖章)后各执一份。

  十、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:___________

  乙方:___________

  合同签订日期:__________年_______月_______日

  合同签订地点:________________________

  园林景观绿化施工合同范本 3

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就锦绣江南小区的"绿化工程的施工经协商订立本承包合同:

  一、工程概况:

  1、工程名称:;

  2、工程地址:;

  3、工程内容:。

  二、承包范围:

  锦绣江南小区一、二、三期工程绿化、景观(包括:水景、园路、凉亭、人行道及绿化用水、电安装,土方等)工程施工;

  三、承包方式和结算方法:

  1、承包方式:工程以包工包料形式。

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 8 8

 of

 9 9

  2、承包工程造价结算方法:

  ①小区绿化、景观工程套用浙江省 94 古建园林定额,工程量按实结算。

  景观、绿化工程承包造价=绿化工程直接费+12%绿化工程直接费+主要材料价差 3.24%计算,苗木单价采用河南潢川苗木基地网上的对应施工期间的报价作为信息价,景观工程建筑材料价格以施工期间每月中旬市场价(含税)作为买入价,在买入价的基础上,水泥加 10 元/吨、钢材加 50 元/吨、其余材料按买入价加买入价 5%作为工程材料信息价。园林定额中没有的子项目优先套用浙江 94 土建定额再套用古建定额。

  2、苗木养护二年要求成活率 100%,苗木养护费按照苗木定额直接费的10%每年计取。

  3、付款方法:

  ①一期工程款的支付办法:承包方施工完成一期景观、绿化工程经验收合格后 10 日内发包方付给承包方已完成工程造价的 30%;二期绿化、景观工程开工 10 天后发包方再支付一期工程造价的 30%;三期工程开工后 10 天内再支付一期工程造价的 35%,留 5%待三期工程验收合格后支付。

  ②二期工程款的支付办法:承包方施工完成二期景观、绿化工程经验收合格后支付二期工程造价的 70%,三期工程开工 10 天后再支付二期工程造价的15%,三期工程验收合格后支付二期工程造价的 10%,留 5%三期工程验收合格一年后支付。

  ③三期工程款的支付办法:承包方施工完成三期景观、绿化工程经验收合格后支付三期工程造价的 70%,结算审核完后再支付三期工程造价的 25%,留5%在三期工程验收合格两年后支付。

 MODEL CONTRACT | 施工合同

 Page

 9 9

 of

 9 9

  ④工程竣工验收合格后,承包人提交竣工图纸及结算报告,发包人应在三个月内审核完毕。

  四、工期:

  一期工程工期 60 天,以开工报告为准,二、三期工程双方协商另定。

  五、质量:

  工程质量必须按照设计图纸、现行国家规范、标准要求进行施工,同时必须达到郑州绿城小区景观、绿化工程的施工工艺水准。达不到此水准的,应扣工程造价 5%的违约金。

  六、安全:

  本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。承包人必须按国家有关规定,切实落实各项安全技术措施,确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故,其责任全部由承包人承担。

  七、其它事项

  1、工程审核结束后壹年内,若发包人未能按合同约定付款,就以房屋抵付。

  2、承包方如不按合同约定施工或验收不合格,发包方拒付已完工程款的20%。

  3、本合同在履行过程中发生的争议,双方可通过协商方式解决;协商未果任何一方均可向另一方住所地有管辖权的人民法院起诉。

  本合同一式四份,双方各执二份。本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  发包人:(盖章)承包人:(盖章)法人代表:法人代表:委托人:委托人:签订时间:签订时间:

推荐访问:标准版 绿化 园林景观
上一篇:2021新版聘用合同
下一篇:纯苯项目招商引资报告范文

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有