文明施工协议书范文18篇

文明施工协议书范文18篇文明施工协议书范文　　八未经甲方批准乙方擅自将本协议内全部或部分工作和责任转包给任何第三方造成的各类事故乙方应承担由此造成的全部经济和法律责任除向甲方支付下面是小编为大家整理的文明施工协议书范文18篇,供大家参考。

篇一：文明施工协议书范文

　　文明施工协议书范本（精选5篇）

　　文明施工协议书范本（精选5篇）在快速变化和不断变革的今天，协议的使用成为日常生活的常态，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。想写协议却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的文明施工协议书范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。文明施工协议书1甲方：乙方：根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于20xx年7月20日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程暂定价位2500万元（大写：贰仟伍佰万元），其中应计取安全文明措施费用为20万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标

　　准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并

　　接受建设主管行政部门检查。3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安

　　全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。

　　②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素

　　及隐患，保证工程顺利进行。22、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、

　　文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。四、安全文明施工措施费支付办法及使用要求1、合同签订后，甲方预付乙方安全、文明施工措施费总费用总额

　　的30%，即63万元（大写：陆拾叁万元），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。

　　2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付，预付款按当月产值比例扣回每月工程进度款中。

　　3、工程实施完成后，本工程安全生产、文明施工评价合格后，即支付剩余余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。

　　4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

　　五、违约责任按主合同执行六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：文明施工协议书2甲方：乙方：为落实国家有关各项安全管理规定遵照劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、建设部《建筑安全生产监督管理规定》和关于安全管理若干规定等文件，杜绝一切事故的发生，甲乙双方就安全问题达成以下协议，并严格执行：一、乙方在分包合同实施过程中，要坚持“安全第一，预防为主”

　　的工作方针和“谁承包，谁负责；谁检查，谁监督；谁在岗，谁落实”的原则，建立安全管理体系和层层安全管理的责任制度，在执行本合同过程中，乙方须有一位主管领导负责安全生产工作，并设立专职安全员。

　　二、乙方工作应遵守工程建设及行业安全生产有关管理规定和安全标准的相关规定执行并组织实施，自行安排行业安全检查人员，依法实施监督与检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　三、工程承包过程中发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并由乙方承担全部安全事故责任。

　　四、乙方要制定各项安全防范措施及安全操作规程；施工现场要配备消防器材和灭火器；施工人员必须按规定将防护用品佩带齐全；特种作业人员必须持证上岗；施工现场及施工用房内要符合“四防”（防触电、防雷雨、防盗窃、防火）要求。

　　五、甲方有权对乙方的安全工作进行监督、检查，必要时有权提出有关建议和整改意见，同时有义务对乙方的安全工作提出配合与协作。

　　六、在执行分包协议过程中，乙方所承担的安全事故责任包括由此造成的一切损失及后果，主要包括：

　　1、财产损失：由于事故造成乙方财产损毁的，其损失由乙方自行负担；由于事故造成甲方财产损毁的，乙方应负责照价赔偿。

　　2、人身伤亡：由于事故造成工作人员伤亡的，乙方负责一切善后处理工作，并承担由此所发生的一切费用和赔偿。

　　3、诉讼：由于事故造成人身伤亡或第三人之财产损失，引起争议，产生诉讼的，除非法律有明确规定，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果。

　　4、违约损失：由于安全事故造成工程合同不能履行，不能完全履行或不能按期履行的，乙方仍不能免除由此造成的违约责任。

　　七、乙方按本协议制定安全责任书，并严格执行，若乙方违反本协议及安全责任书规定造成事故的发生，除向甲方支付合同总价1%～5%的安全违约金，还应承担法律责任，给甲方造成损害的，乙方还应

　　赔偿由此造成甲方的一切损失。八、未经甲方批准，乙方擅自将本协议内全部（或部分）工作和

　　责任转包给任何第三方，造成的各类事故，乙方应承担由此造成的全部经济和法律责任，除向甲方支付本合同总价150%的违约金外，还应承担由此给甲方造成的全部经济损失，本协议自行终止。

　　九、本协议履行期间，协议双方应严格履行协议安全条款规定，任何一方不得擅自修改或随意废除，本协议作为施工合同补充协议与施工合同具有同等法律效力。

　　本协议作为分包合同附件，自各方签订之日起生效。甲方盖章：乙方盖章：甲方负责人：乙方负责人：签订日期：xx年xx月xx日文明施工协议书3甲方：________________项目部________________班乙方：姓名________________工种________________为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、生活中的安全和健康，使企业获得较好的经济效益和社会声誉，特制订本安全生产责任书。一、甲方责任：1、提供施工现场防护设施，如脚手架、安全网。做好安全防护。2、及时对乙方进行安全教育。3、安排专业电工负责施工用电的安装。4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。二、乙方责任：1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动，提高安全知识，增强安全意识和自身防范能力。2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵守交通规则，注意上下班途中安全。3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指挥，如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退。

　　4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或专（兼）职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。

　　5、做到十个不准：（1）不准无证开机；（2）不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；（3）不准破坏公共设施和公共财产；（4）不准在工地上随便大小便；（5）不准在吊篮内乘人；（6）不准在工地上；（7）不准上下一线同时作业；（8）不准随意向外抛物料；（9）不准违章作业；（10）不准随意乱挂乱接电器设施。6、做到十个要：（1）要热爱我们自己的企业；（2）要安全生产文明施工；（3）要维护职工之间的团结；（4）要遵纪守法做一个合格的公民；（5）要遵守一系列有关质量、安全的规章制度；（6）要爱护集体和个人财产；（7）要搞好集体和个人的清洁卫生；（8）要服从管理，听从指挥；（9）要做好防火、防盗、防触电工作；（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己。三、其它：1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承担责任。2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外，都不

　　让项目部和班组承担损失，均由本人承担。3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带

　　小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承担责任。

　　本协议书双方签字生生效，离开工地终止。安徽省建设集团有限公司项目部安全员：班组长（安全员）：职工（签字）：工种：家庭住址：文明施工协议书4甲方：xx第一建工集团西安分公司东大花园项目部乙方：为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：一、安全目标：杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。二、甲方责任：1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。4.不违章指挥，不强令冒险作业。5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。6.乙方提出安全等方面的'合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。三、乙方责任：1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

　　2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。

　　3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

　　4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。

　　5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。

　　6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。

　　7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

　　四、协议书有效期：自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。甲方负责人签字：乙方负责人签字：签订日期：xx年xx月xx日文明施工协议书5甲方：乙方：为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求，确保脚手架拆除工程的顺利进行，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议。甲方：一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作，加强拆除施工生产的指挥和协调。二、划分拆除作业区，周围拉设警戒线和竖立警戒标志，警戒区域严禁非作业人员入内。三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠，吊运机械不允许搭

　　设在脚手架上。乙方：一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行，上岗

　　后先检查，加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作，确保施工电梯正常安全运作，如有疏忽或加固不到位，由此而产生的一切不良后果，乙方应承担全部责任。

　　二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块，清理物品安全输送至地面，严禁高处抛扔，如盲目蛮干违反有关规定，由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任，若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的，由乙方照价赔偿。

　　三、在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品，也不能损坏已做好的地面和墙面，如损坏严重，由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。

　　四、拆除时统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落，如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。

　　五、脚手架拆除程序，应由上而下逐层按部拆除，先拆防身杆、脚手板和横向水平杆，并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆，拆除全部剪刀撑抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防脚手架倾倒，未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。

　　六、应积极配合甲方其他班组的修补工作，不得擅自提前拆除修补所需的脚手架，如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。

　　七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放，当天拆当天清，不能延误甲方下道施工工程。

　　本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。以下无正文。甲方签字：乙方签字：日期：xx年xx月xx日日期：xx年xx月xx日

篇二：文明施工协议书范文

　　文明施工协议书范文文明施工协议书

　　（适用于涉路施工、建筑、埋设管线、开口接路、设立非公路标志等）

　　立协议单位：以下简称甲方立协议单位：以下简称乙方患、扬尘污染、噪声等问题，特立此协议。1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作，要符合文明施工要求；2、涉路施工单位负责施工现场多类安全疏导标志的设立工作，经路政主管部门及交通管理部门现场验收合格后，方可施工；3、占用公路施工的工程，施工单位一定要摆放围挡，划定施工区域，并不得随意在公路上穿行，做好夜间警示工作，摆放夜间警示灯；4、明确甲、乙双方的义务和权利，甲方应做好乙方施工现场安全管理工作，做好监督指导，以确保施工中不出现安全事故；5、施工中由于乙方未达到文明施工管理的要求，甲方有权对乙方实施停工整改的要求，并经过乙方改正后，乙方方可恢复施工；7、一旦在施工中由于乙方造成安全事故的发生，乙方要承担法律责任，行政许可证视情节相应失效。补充条款：

　　1、凡属新建项目，却需与公路相交的，路口必须提前施工，以减少扬尘、洒漏、车轮带泥等现象造成公路的.污染和损坏；

　　2、重点路段埋设各类管线施工作业场所要进行围挡，封闭式施工；

　　3、在机动车道上埋设管线、设井的点位，乙方要设置防盗井盖，并与甲方建立有效的信息渠道，确保今后造成安全事故的隐患；

　　4、凡公路上埋设井盖的施工单位，一定要对井盖设施每天进行巡视，一旦发现丢失要立即更换，出现人身伤亡事故，均由乙方负责承担。

　　甲、乙双方根据协议中的内容，要严格履行各自的义务与责任，此协议甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方单位（盖章）乙方单位（盖章）

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

　　施工协议书

　　简单施工协议书范本

　　甲方：乙方：甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保操作人员的安全，促进施工顺利进行，甲、乙双方特签订本合约。一、管理目标1、杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产。2、保证施工现场创建文明安全施工工地。二、安全生产要求1、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方应按有关规定，所有施工人员必须持证上岗，并采取严格的'安全防护措施。否则由于自身安全措施不力，而造成事故的责任和因此而发生的所有费用，由乙方承担。2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施，确保施工人员的安全。三、现场文明施工及人员行为的管理1、在施工过程中，乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。

　　2、采取一切安全措施，防止施工人员发生违规行为，同时确保周围人员的生命财产安全，否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一，预防为主的方针。

　　四、本协议未尽事宜另行商订。

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字后生效。甲方代表：乙方代表：年月日年月日

　　施工协议书

　　乙方甲方因建设金字牌镇横联至庄岭村委会水泥路工程，经公开招标，确定乙方为该项目建设施工单位，现就工程有关．事项签订协议如下：一、工程内容：横联至庄岭村委会水泥路，路基宽4．5米，路面宽3．5米，长7．7公里。具体工程量见招标文件。二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整（￥1309792元，含暂定金额）价格承包该项工程施工任务，详细单价见乙方投标报价表。四、资金支付方式：合同签订后十五日内施工单位进场，甲方根据乙方施工进度支付月施工量的80%工程款，施工中翁支付最低限额壹拾万元，工程瑞工验收后付清王程款90%。缺陷责任期结束付清余款10%。五、若实际发生工程量超出合同中所列工程量，超出部分按报价单价计算，资金在暂定金额中支付。六、工期及违约责任：开工日期自20xx年6月1日开工至10月31日完工，（按实际开工日计算，如遇特殊情况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延）。工期延期，甲方按3000元/天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合同金额的5%。七、本合同一式肆份，镇政府、施工单位、质量监督单位、县交通局各一份。甲方：金字牌镇政府乙方：黄出市政工程有限责任公司法定代表人：黄五金法定代表人：

　　其授权的代理人：其授权的代理人：甲方监督单位：乙方监督单位：

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为确保如期完成荆门中和混凝土厂区下水道铺设工程，经双方协商订立如下合同：

　　一、工程地点荆门中和混凝土厂区二、工程质量

　　1、达到底板平、管线直，井盖保持在同一高程点上，确保排水通畅。

　　2、主干管采用￠100机制管，底板采用C15砼厚度0.08米，宽0.8米，接头采用C25砂浆。主干管总长2100米。

　　3、分支管彩用￠60机制管，底板采用C15砼，宽0.7米，厚0.06米，接头采用C25砂浆包缝。分支管总长4192米。

　　4、主干管每隔30米设一个下水井，0.96×0.84，深1米，井盖0.72×0.84×0.08，配￠10钢筋。

　　5、分支管每隔10米设一个下水井，深0.8米，长、宽各0.62米，井盖0.5×0.5×0.06，配￠8钢筋。

　　三、工程造价

　　管径100公分每米价格为520元，管径60公分每米价格为430元，含趟水槽、趟水槽盖板、窨井、窨井盖，总造价约壹佰伍拾万元整。最终以实际工程量计算。

　　四、工程工期合同签订之日起60天内（雨雪天气除外）。

　　五、付款方式下水道建设开工，付工程款20%，下水道铺设完成，经有关人员验收合格后，付工程款总价的50%，余款30%于一年内分两次付清。六、其他约定事项1．保修期为1年，如因质量问题被雨水冲毁，由乙方负责维修，费用由乙方承担。2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，若因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。七、违约责任1．甲方应在工程竣工验收合格后，按照付款方式给予付款。2．因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方应承担每日千分之一点五（1.5‰）的罚款。八、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表（签字）乙方代表（签字）年月日甲方：________________________乙方：________________________一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式以轻工形式承包。三、工程质量

篇三：文明施工协议书范文

　　发包人（全称）:

　　承包人（全称)：

　　就

　　，为明确发、承包双方的权利和义务，保障工程安

　　全顺利实施，依据国家和北京市相关法律法规的规定,结合项目自身特点，经发、承包双方

　　协商一致，达成如下协议:

　　一、发包人的权利和义务:

　　1、发包人有权对承包人进行安全生产教育。

　　2、发包人有随时进行监督、检查，并有责令承包人清除不安全隐患的权利。

　　3、发包人有权统一管理承包人驻地建设，并要求承包人维护好现场环境。

　　4、发包人有对承包人在施工过程中，违反国家安全生产、文明施工、消防、交通、治安管理政策、法规、违反发包人安全管理规章，不服从发包人管理等行为进行处罚的权利.

　　5、发包人有权组织承包人项目负责人及安全专职人员在内的主要人员，参加定期的安全文明生产会议，通报情况,交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。

　　6、发包人安全责任人员有对承包人自带或外租赁机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带）等进行检查验收以及提出整改及处罚的权利。

　　7、发包人发现安全隐患,有权责令承包人停工整改，直至排除隐患。

　　二、承包人的责任和义务：

　　1、承包人必须建立健全安全生产、文明施工管理体系，管理人员须依法持证上岗。

　　2、施工现场文明施工工作应按照《绿色施工管理规程》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》、《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》等规程、标准开展。施工前承包人按发包人或监理指定时间报送安全生产、文明施工

　　方案(盖公章,项目负责人签字），由发包人项目负责人或总监审核并签字确认。文明施工专项方案应包括但不限于围墙（挡）、临时设施、场容场貌、食品卫生、环境保护及消防保卫等内容。

　　3、在承包人施工过程中，承包人明知发包人人员违章指挥而不制止并按其施工，因此造成的一切损失由承包人责任。

　　4、承包人负责人必须履行对其招收的外地务工人员进行入场前教育的义务.

　　5、承包人必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

　　6、承包人必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和北京市有关规定配置专、兼职安全生产管理人员。承包人特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

　　7、在施工期内,承包人的生活区要符合北京市文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。现场内垃圾集中存放，定时清理,并负责本工程政府要求的门前三包工作。

　　8、承包人人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人个防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线;寒冷季节，严禁在宿舍内使用电炉子、电褥子等明令禁止的电器设备。凡承包人人员违反本条款规定，所造成的一切损失由承包人承担。

　　9、本工程必须设置专职安保人员，并做到24小时值班.

　　10、承包人应每天对安全生产、文明施工进行检查,对不符合规定项目及时整改，并建立健全检查、整改台帐.

　　11、在施工过程中，承包人应自觉遵守法纪，遵守发包人安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由承包人承担。情节严重的发包人有权终止合同。12、承包人自带或外租赁机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带）等未经发包人验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由承包人承担全部责任。

　　三、发承包双方约定的其他事项：

　　1、承包人应按北京市安全文明工地标准制定实施方案,达到北京市安全文明标杆工地的标准，同时设立工程安全生产保证金，金额为每次拨付承包人工程款的5％，此费用总额称为本项目承包人安全文明施工保证金,该笔费用待结算时由发承包双方共同决算后,多退少补。

　　2、工程主体结构、外装工程完成后,承包人必须在发包方规定时限内完成临建、塔基基座、外电梯基座、现场硬化路面的拆除,清理并外运所有垃圾。如承包人不能按发包人要求进行施工,发包人可委托第三方进行拆除外运,对此部分发生的费用从承包人安全文明施工保证金中扣除.

　　3、现场发生非发包人原因造成的各种安全文明施工问题,责任及因此给相关方带来的损失均由承包人承担，费用从承包人安全文明施工保证金中扣除。

　　4、承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　5、承包人应严格按照国家及政府相关法规，组织施工，加强现场文明施工管理,若在日常施工中出现以下情况,承包人自愿接收发包人的处罚，罚款从安全文明施工保证金中扣除：

　　序号

　　违章内容

　　处罚金额

　　1

　　现场大/小便

　　500元/人次

　　2

　　现场不戴安全帽

　　500元/人次；

　　3

　　现场吸烟

　　1000元/人次；

　　4

　　施工现场用电不规范、安全保护装置不齐全、劳保用品不齐全200元/次

　　5

　　高空、深坑作业安全防护不规范、不到位

　　200元/次

　　6

　　违规动用明火、电气焊不开动火证或没有防范措施

　　300元/次

　　施工现场消防设施、设备不齐或过期、堵塞消防通道、乱使用

　　7

　　200元/次

　　消防设备

　　8

　　职工宿舍私拉电线，使用电炉子、电褥子、热得快等违规电器200元/次

　　施工现场使用机械设备安全防护不合格、安检记录不全或不完

　　9

　　200元/次

　　整

　　10特殊工种操作人员无证上岗

　　200元/人次；

　　11人为浪费施工用水、用电

　　100元/次；

　　12无控制扬尘扰民措施、高空抛物、料和工具

　　200元/次;

　　13现场施工环境等不符合北京市有关规定或标准

　　300元/次;

　　14必要施工区域及部位无安全警示标志

　　200元/次；

　　15现场发生群体上访或治安事件

　　1000元/次

　　16现场大型用电及提升设备未及时维护保养，存在安全隐患

　　500元/次

　　17安全员没有、人数不足、未持证上岗或未履行安全员职责者200元/人

　　18无安全检查记录或记录内容不全

　　200元/次

　　6、对于重大安全事故,承包人除需承担相应刑事责任及赔偿当事人损失外,同时承包人还应承担给发包人带来的经济损失：发生一级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15％,向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

　　(i)发生二级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

　　(ii)发生三级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2万元；

　　(iii)发生四级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价10％，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元；

　　(iv)发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按第16条执行.

　　(v)承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的,承包人必须据实赔偿。

　　(vi)设备出现安全事故：承包人支付1万元/次罚款。

　　(vii)安全事故的界定按国家现行有关规定执行.

　　以上事故发生后合并处罚。

　　7、由于承包人原因发生火灾,承包人需承担由此造成一切损失。视情节轻重对承包人罚款1万元；

　　8、承包人全权负责本项目施工现场与城管等政府部门的各种协调工作；如因承包人现场环境卫生等工作不符合北京市有关部门的规定，承包人自行承担因此带来的整改及处罚。

　　9、如因承包人原因造成发包人受到相关部门或上级主管单位的处罚，承包人承担因此带来的整改及罚款。

　　四、罚款经发包人驻现场代表

　　签字后生效。

　　五、以上条款未尽事宜发生时协商解决。

　　此合同一式两份,发包人承包人各执壹份，于签字之日起生效,工程竣工验收合格后自动解除合同。

　　发包人（盖章）：

　　承包人(盖章）：

　　发包人代表（签字）:

　　承包人代表（签字):

　　日期:

　　日期：

篇四：文明施工协议书范文

　　有关文明施工协议书3篇

　　有关文明施工协议书3篇现如今，我们用到协议书的地方越来越多，协

　　议书对双方的事务履行起到积极作用。那么相关的协议书到底怎么写呢？下面是我编写整理的文明施工协议书3篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　一致议定达成如下协议内容：一、乙方需一次交付甲方______币________元作为保证金。保证

　　施工期间没有车辆或人员破害市容市貌及环境卫生的行为发生。二、乙方在施工期间发生损害市容市貌或违反甲方规定的行为时，

　　甲方有权按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》及其他的相关规定扣除相应的部分保证金，保证金不足全额的50%时需补足保证金。

　　文明施工协议书篇1甲方：鸭绿河农场街道办事处乙方：为进一步加强城区建筑工地现场管理，切实解决建筑工程施工影

　　响市容环境问题，落实建筑工地文明施工长效管理措施，提高全场建筑工地现场文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《鸭绿河农场小城镇与市容环境卫生办理办法》等相关规定，现就进一步加强城区建筑工地现场管理与乙方

　　三、乙方在施工期间严格管理运输车辆，运输车辆在出入场区时必须按照甲方所规定的路线慢速行驶，并处理好运输期间不遗撒、不泄露运输物品及车辆带泥上路行驶，违反规定者按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定从严处罚。

　　四、乙方在施工期间要严格管理施工人员，严禁施工人员随意损坏公共设施、随地大小便、乱扔垃圾及其他损害市容市貌的行为发生，一经发现将按照相关规定对施工单位（个人）及施工人员从严双项处

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　罚。

　　五、本协议有不详之处将参照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫

　　生管理办法》的相关规定执行。

　　六、本协议一式两份自签订之日起即时生效！

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间：年月日

　　文明施工协议书篇2文明施工协议书

　　（适用于涉路施工、建筑、埋设管线、开口接路、设立非公路标

　　志等）

　　立协议单位：以下简称甲方

　　立协议单位：

　　以下简称乙方

　　乙方申请甲方所辖公路、桩号KM+（路左、路右）有涉路施工

　　行为，为了解决施工中的安全隐

　　患、扬尘污染、噪声等问题，特立此协议。1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作，要符合文明施工要求；2、涉路施工单位负责施工现场多类安全疏导标志的设立工作，经路政主管部门及交通管理部门现场验收合格后，方可施工；3、占用公路施工的工程，施工单位一定要摆放围挡，划定施工区域，并不得随意在公路上穿行，做好夜间警示工作，摆放夜间警示灯；4、明确甲、乙双方的义务和权利，甲方应做好乙方施工现场安全管理工作，做好监督指导，以确保施工中不出现安全事故；5、施工中由于乙方未达到文明施工管理的要求，甲方有权对乙方实施停工整改的要求，并经过乙方改正后，乙方方可恢复施工；6、乙方应严格施工现场管理，杜绝扬尘污染及噪声污染，并且严格控制施工时间，地处生活区域做到早不过7：00，晚不过7：00，

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　防止由于施工给群众生活带来不便；7、一旦在施工中由于乙方造成安全事故的发生，乙方要承担法

　　律责任，行政许可证视情节相应失效。补充条款：1、凡属新建项目，却需与公路相交的，路口必须提前施工，以

　　减少扬尘、洒漏、车轮带泥等现象造成公路的`污染和损坏；2、重点路段埋设各类管线施工作业场所要进行围挡，封闭式施

　　工；3、在机动车道上埋设管线、设井的点位，乙方要设置防盗井盖，

　　并与甲方建立有效的信息渠道，确保今后造成安全事故的隐患；4、凡公路上埋设井盖的施工单位，一定要对井盖设施每天进行

　　巡视，一旦发现丢失要立即更换，出现人身伤亡事故，均由乙方负责承担。

　　甲、乙双方根据协议中的内容，要严格履行各自的义务与责任，

　　此协议甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方单位（盖章）

　　乙方单位（盖章）

　　负责人：

　　负责人：

　　年月日

　　年月日

　　文明施工协议书篇3立协议单位（以下简称甲方）：

　　立协议单位（以下简称乙方）：

　　乙方申请甲方所辖公路、桩号KM+（路左、路右）有涉路施工

　　行为，为了解决施工中的安全隐

　　患、扬尘污染、噪声等问题，特立此协议。

　　1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作，

　　要符合文明施工要求；

　　2、涉路施工单位负责施工现场多类安全疏导标志的设立工作，

　　经路政主管部门及交通管理部门现场验收合格后，方可施工；

　　3、占用公路施工的工程，施工单位一定要摆放围挡，划定施工

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　区域，并不得随意在公路上穿行，做好夜间警示工作，摆放夜间警示灯；

　　4、明确甲、乙双方的义务和权利，甲方应做好乙方施工现场安全管理工作，做好监督指导，以确保施工中不出现安全事故；

　　5、施工中由于乙方未达到文明施工管理的要求，甲方有权对乙方实施停工整改的要求，并经过乙方改正后，乙方方可恢复施工。

　　甲方：乙方：时间：

篇五：文明施工协议书范文

　　依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《某某市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、某某市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、”（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

　　本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

　　一、建设单位的权力和义务

　　l．审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

　　2．审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

　　3．协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。

　　4．如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。

　　5．对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。二、总承包单位的权利、责任和义务

　　l．按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。2．配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。3．分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。4．对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。5．对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。6．由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。三、分包单位的`权利、责任和义务l．贯彻落实国家及某某市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。2．服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。

　　3．对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。

　　4．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

　　5．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合某某市有关安全标准。使（租）用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。

　　6．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

　　7．按照某某市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其他事故隐患，应向总承包方及时报告。

　　8．按照某某市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求总承包单位提供帮助。

　　9．使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

　　10．服从总承包单位现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

　　11．由于自身原因造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故责任和经济责任。

　　12．由于总承包方责任造成的生产安全事故，分包方有义务负责协助处理善后事宜。

　　13．由于双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

　　14．发生生产安全事故后，必须在1h内向总承包方报告，并按照某某市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。四、补充条款

　　建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：

　　本协议书一式三份，签字（盖章）后生效，建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。

　　建设单位（章）项目负责人：年月日总承包单位（章）安全管理人员：项目负责人：年月日分包单位（章）安全管理人员：项目负责人：年月日

篇六：文明施工协议书范文

　　文明施工协议书

　　承包人：xx有限公司分包人：xx有限公司

　　为了采取有力措施确保工程施工期间现场文明整洁，达到“标准化施工现场”，创建绿色环保工地，特别制定本协议，双方遵守。

　　xx教育集团xx项目

　　xx教育集团xx项目

　　3、接受承包人组织或上级组织的各种文明施工检查，限时整改存在的问题，接受承包人检查后的奖罚。

　　xx教育集团xx项目

　　4、易燃易爆物未分类妥善存放，每件、次向承包人赔偿100元。

　　5、工完场地不清（有建筑垃圾、有闲置周转材料、器具、有剩余材料、有生活垃圾等），每处向承包人赔偿50—200元。

　　6、乱接搭电线者，每处向承包人赔偿50元。7、宿舍、办公室照明灯具功率大于60W（特许处除外）者，灯泡没收，并向承包人赔偿100元/次。8、责任区域内有积水（面积≥1㎡），每次向承包人赔偿50—100元。9、办公室、宿舍内区域地面有垃圾者，每处向承包人赔偿100元。10、随地大小便者,每处向承包人赔偿200元。11、乱写乱画污染环境者，每处向承包人赔偿100元。12、办公室、宿舍内桌面有灰尘、堆物零乱、床铺不整洁者，每处向承包人赔偿100元。13、厨房卫生不符合要求者，每处向承包人赔偿50元。

　　xx教育集团xx项目

　　14、凡发现上述现象，承包人指定人中均应开具罚款单，

　　找分包人班长以上管理人员现场确认，并在罚款单上签字，一

　　式三份，一份留分包人，一份交回承包人财务，在拨付人工款

　　中扣除，一份出据人自留。

　　15、出具罚款单的同时，要求分包人限时改正，到时检查，

　　分包人未改正或整改不彻底，应加倍罚款，直到分包人改正为

　　此。若分包人人员无理拒绝接受罚款单，承包人人员可在罚款

　　单上注明情况，加倍罚款。

篇七：文明施工协议书范文

　　安全文明施工协议书6篇

　　安全文明施工协议书6篇在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到协议书，签订协议书后则有法可依，有据可寻。拟起协议书来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的安全文明施工协议书6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。安全文明施工协议书篇1甲方：哈尔滨大东集团股份有限公司乙方：为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序实施，甲乙双方本着安全第一、规范施工的精神，特签订本协议。一、甲方委托乙方进行大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作，乙方组织人员、机械进行作业，并就施工质量与安全对甲方负责。二、甲方进行施工前准备工作，提供乙方合格的进场条件。乙方施工前对施工条件进行检查，乙方开始施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。三、乙方在施工现场需严格遵守甲方《安全文明施工规定》，如违反将按规定进行处罚，罚金从合同款中扣除。四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排，尤其是涉及交叉作业时。五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质，对所属人员加强安全教育；作业时须经银行办公室人员同意，严禁私自进入办公场所。六、乙方施工时需统一着装，佩戴安全防护用具，并保证施工人员能够正确使用。七、乙方人员需统一安排协同作业，对玻璃、金属制品轻拿轻放，特种设备（射钉枪等）由专人管理使用，切实保证作业安全。八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进行批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。

　　九、乙方对本协议范围内因违反上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责，赔偿对甲方与他人造成的损失并负法律责任。

　　十、本协议具有法律效力，双方盖章签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：年月日年月日安全文明施工协议书篇2建设单位（甲方）：单位地址：法人代表：施工单位（乙方）单位地址：法人代表：第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非

　　专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

　　第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

　　第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

　　第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

　　第九条工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

　　第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

　　建设单位：施工单位：签字：签字：盖章：盖章：日期：日期：安全文明施工协议书篇3发包人：承包人：承包人承包建设，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，达成本协议书如下：一、项目概况1、工程名称：

　　2、施工地点：3、计划开工日期：4、计划竣工日期：5、施工主要内容：具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。二、施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下：1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。2、“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元（含）以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。承包人造成严重安全差错，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。3、“一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错，应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，但造成直接经济损失在5000元以下20xx元（含）以上的。承包人造成不安全事件，应向每次发包人支付违约金20xx元—1万元。5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上，或发生严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人

　　承担，发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，

　　承包人还应承担下列安全施工责任：5.1承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备

　　安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人按本协议追究承包人责任。

　　5.2承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。

　　5.3合同期内，工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承担或拒绝承担的，发包人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承担。

　　5.4承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。

　　5.5在工程实施过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。

　　5.6承包人应在进场后三日内，向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明，由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的，将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时，入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。

　　5.7承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理，保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟，如有违反，承包人应按

　　500元/人、次向发包人支付违约金。5.8承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三

　　宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包

　　人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。5.9承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。5.10承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明，做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。5.11为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。5.12应对下属班组施工人员进行经常性安全培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故，承担一切损失和责任。5.13承包人应承担的.其他安全施工责任：六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列文明施工责任：6.1承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。6.2施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第21.1款、第21.2款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。

　　6.3根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

　　6.4承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行，若被有关监督部门查到未达标，承包人应按每次10000元向发包人支付违约金，若文明施工三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。

　　6.5在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等的，承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。

　　6.7承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干扰。

　　6.8承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏，并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。

　　6.9承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。

　　6.10承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。

　　6.11承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。

　　6.12承包人应承担的其他文明施工责任：七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的，发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担，并赔偿发包人因此受到的全部损失。九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》

　　的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。

　　十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应继续承担赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。

　　十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件，应与其同时签订，并自签订之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。

　　十三、本协议未尽事宜，依照双方之《建设工程施工合同》执行。发包人：法定代表人或授权代表：承包人：法定代表人或授权代表：签订日期：年月日。安全文明施工协议书篇4甲方(发包方)：重庆XX装饰工程有限公司乙方(承包方)：甲方委托乙方进行工程（合同号：）的施工。为明确双方安全生产、文明施工的责任，防止生产安全事故，保证员工在生产活动中的人身安全与健康，保持良好的施工作业环境和文明施工水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》，经甲、乙双方协商，一致达成如下安全合同条款，双方共同遵守：第一条甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。第二条在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查。第三条乙方必须提供以下安全资质供甲方审查:1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件；2、法定代表人证明书（法人代表授权委托书）；3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书，施工简历和近

　　两年安全施工记录；4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及

　　特殊作业人员取证情况；5、保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安

　　全防护设施、安全用具满足安全施工需要；6、安全生产、文明施工（管理）组织机构及其人员配备；7、安全生产、文明施工管理制度。第四条甲方的责任：1、在分包工程开工前，应向乙方负责人和工程技术人员进行全面

　　的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。2、工程开工前，应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考

　　试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况。甲方安全教育的主要内容：国家、地方、行业安全健康与环境保

　　护法律、法规、制度、标准；本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求；工程项目安全状况；安全防护知识；典型事故案例等。

　　3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、残者，未成年者有权清退。

　　4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会。

　　5、对特殊作业、危险作业等的施工项目，例如，在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方应事先进行安全技术交底，并要求乙方制定安全措施，经甲方审查合格后监督实施。

　　6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜。

　　第五条乙方的责任1、建立本工程安全文明施工组织机构，专（兼）职安全员的配备必须符合国家、行业、地方的有关规定（30人以上的必须配有专职安全员，30人以下的应有兼职安全员）。提供给甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符，在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更。

　　2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定，遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度，服从甲方的管理、监督和指导，并定期向甲方汇报工作。

　　3、按照业主、监理和甲方的要求，编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度，在工程施工过程中严格执行。

　　4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续，经甲方组织的安全教育考试合格，领取工作卡后方可进场作业。

　　5、进场前组织员工进行体检，并将体检合格证明报甲方备案，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

　　6、工程开工前，组织全体人员进行安全文明施工教育和考试主要内容：本工地施工特点及状况；工种专业安全技术要求；主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求；作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等。7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，确保符合安全规定的要求，确保施工安全。8、从事特种作业（操作）人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施，进行安全技术交底并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。10、参加甲方组织的定期或不定期安全检查和安全活动。完善班组建设，做好每天站班会的"三交"、"三装饰公司工程安全生产文明施工协议书提要：甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理查"（"交任务、交技术、交安全"；"查衣着、查精神状态、查安全防护用品"）和每周的班组安全活动。11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案，经甲方

　　施工技术、安监等部门审查合格后执行，并作为承包合同的附件。12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫

　　生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改。

　　13、一旦发生安全事故，必须立即组织抢救，采取有效措施保护事故现场，并迅速报告甲方。

　　14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责。第六条预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5%（或25万元）作为安全施工保证金，工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字，扣除经济处罚后返还乙方。第七条甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚；对严重危及人身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改。违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。第八条凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备（设施）损坏事故，其经济损失由乙方承担。发生人身死亡事故，扣除预留保证金100%；发生人身重伤事故，扣除预留保证金50%。第九条对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位，甲方有权立即终止与乙方所签订的合同并限期退出。第十条违约责任乙方如违反本协议，甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿或终止施工的权利，所造成的一切后果由乙方负责。甲方违反本协议也应承担相应的处罚。第十一条争议处理1、双方在履约过程中，必须严格执行本协议，若存在争议及未尽事宜，由双方本着"平等"原则协商解决。2、双方经协商，仍未达成一致；可由有关部门协调或向人民法院起诉。

　　第十二条本协议作为本工程施工合同的附件，与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。

　　本协议一式四份，甲方三份（项目部、公司工程部、档案部门各一份），乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表或项目负责人签字：法人代表人或授权代表签字：签字时间：签字时间：签字时间：安全文明施工协议书篇5甲方：乙方：安全是人类最基本的需求，是人类社会文明进步的标志，也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市市政工程项目安全生产、文明施工有关规定》和《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方协商一致，特制定本协议书。一、安全文明施工措施费的计取根据重庆市建设委员会的规定安全文明施工措施费中（定额费用，按时计算费用已在招投标时计取，进入标底），专项费用标准按其他市政工程标准取费，即为该标段工程总造价的0.6取费，其金额为￥：元（大写人民币）。二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。2、随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。4、每季度末按国家建设部JGJ59—99标准和对乙方进行考核，作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据，严禁借考核吃

　　拿卡要。5、每月召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文

　　明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。7、根据现场的检查记录，确定该标段安全生产、文明施工是否合

　　格。根据有关规定，不合格者，不计取安全文明施工措施费。三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标

　　准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。2、严格执行《重庆市市政工程项目安全生产、文明施工有关规定》

　　和建议部JGJ59—99标准，并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，

　　制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。

　　②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。5、按照国家规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训

　　合格的人员不得上岗作业。8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的

　　安全警示标志。9、料场需放炮作业的，必须经有批准权的机关批准后，方可实施

　　放炮作业，并安排专门人员进行现场管理，确保《爆破安全规程》的遵守和安全措施的落实。

　　10、对爆炸物品的购买、运输、储存、管理使用，必须按国家的法律法规的规定执行。

　　11、项目经理部和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

　　12、运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。

　　13、每月至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行，会议记录上报项目经理部备案。

　　14、控制噪声，防止扰民。15、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。16、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，按《忠县旧城功能恢复工程违反安全文明施工承担违约责任细则》承担违约责任金，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。四、违约责任1、甲方未按本协议履行，将按有关行政法律法规处理。2、竣工验收，经县建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者，不计算安全文明施工措施费，其支付的该项费用的安全文明施工专项费用，在工程结算中扣除。3、乙方未按本协议履行职责，按《××县××工程违反安全文明施工承担违约责任细则》向甲方交纳违约金。五、本协议一式叁份，双方签字生效，工程竣工验收后失效。

　　未尽事宜，双方协商解决。甲方：法定代表人：乙方：×年×月×日安全文明施工协议书篇6甲方：乙方：为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求，确保脚手架拆除工程的顺利进行，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议。甲方：一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作，加强拆除施工生产的指挥和协调。二、划分拆除作业区，周围拉设警戒线和竖立警戒标志，警戒区域严禁非作业人员入内。三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上。乙方：一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行，上岗后先检查，加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作，确保施工电梯正常安全运作，如有疏忽或加固不到位，由此而产生的一切不良后果，乙方应承担全部责任。二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块，清理物品安全输送至地面，严禁高处抛扔，如盲目蛮干违反有关规定，由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任，若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的，由乙方照价赔偿。三、在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品，也不能损坏已做好的地面和墙面，如损坏严重，由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。四、拆除时统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有

　　关的结扣时，应先通知对方，以防坠落，如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。

　　五、脚手架拆除程序，应由上而下逐层按部拆除，先拆防身杆、脚手板和横向水平杆，并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆，拆除全部剪刀撑抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防脚手架倾倒，未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。

　　六、应积极配合甲方其他班组的修补工作，不得擅自提前拆除修补所需的脚手架，如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。

　　七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放，当天拆当天清，不能延误甲方下道施工工程。

　　本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。以下无正文。甲方签字：乙方签字：日期：年月日日期：年月日

篇八：文明施工协议书范文

　　通过健全安全文明施工管理体系,加强安全生产督查力度,做好施工人员安全文明施工培训,加强安全文明施工的现场管理等工作,可以有效实现市政工程的安全文明施工。那么你知道安全文明施工协议书范文怎么写的吗?下面是店铺为你整理的安全文明施工协议书范文，希望对你有用!安全文明施工协议书范文篇1

　　甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据国家、住建部、地方的法律法规及甲方有关安全与文明施工的管理规定，经甲、乙双方协商，在乙方承包合同范围内签订本“安全与文明施工协议书”，以明确甲、乙双方安全与文明施工的责任、目标和要求，作为《工程承包合同》的组成部分，并共同严格遵守。一、安全生产、文明施工(一)甲方权利义务：1、对于乙方违反国家及地方有关安全生产的法律、法规、标准、规范的行为，或者乙方未严格落实本协议约定责任，甲方有权对乙方处罚、要求限期整改、停工及单方终止合同。2、对于乙方的安全生产及其管理情况，甲方具有知情权、检查权。3、甲方应当对有关安全施工的技术要求向乙方及其班组人员做安全技术交底，书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，并由双方签字确认。(二)乙方权利义务：乙方作为本工程承包单位，对本工程的安全与文明施工工作统一管理，全面负责。1、进场人员须符合用工条件及甲方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知甲方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。乙方必须保证上岗人员证件(身份证、居住证、上岗证、平安卡或特殊工种操作证等)齐全，证件不全及不符

　　合上岗作业条件者不得上岗，若因手续不齐或提供虚假资料造成的责任和损失由乙方负全部责任。每发现1人/次，罚款200元。

　　2、乙方进场人员必须接受项目部组织的“三级安全”教育及相关培训，考核合格后方可上岗，未经教育培训的人员严禁进入施工现场作业;如发现一人未进行安全三级教育罚100元一次。

　　3、所有班组人员不正确佩戴安全帽、不佩戴工作牌的，禁止进入施工现场;施工操作过程中不正确佩戴安全帽或不系安全带的，按50元/人/次罚款，罚款从乙方进度款中扣除。

　　4、认真落实安全技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底，教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度，正确使用劳动保护用品，提高自我保护能力。安全晨会没有进行安全技术交底和不正确佩戴劳动防护用品的，每发现1人/次，罚款100元。

　　5、任何人不得私自带家属、小孩、朋友等进入项目部，否则出现任何安全事故责任自负。

　　6、因乙方原因造成的安全隐患或安全事故时，并根据问题的具体情况采取整改措施。甲方下发整改通知书后未及时进行整改的，每次罚款500元。排除安全隐患及安全事故处理所产生的一切费用和责任均由乙方承担。

　　7、对由甲方交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。破坏或任意拆除安全防护设施的，每发现一次罚款200元。

　　8、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任。未进行正常维护的，每次罚款100元。

　　9、使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。不正确使用每发现一次罚款100元。

　　10、乙方必须为其班组人员办理雇主责任险或工伤保险，上述资料需在甲方备案;或由甲方统一为其班组人员购买人身意外险，则甲方按20元/人/月标准从乙方承包费用中扣除。如发生工伤事故，具体理

　　赔办法以保险公司的处理决定为准甲方不再另行处理，特殊情况超过保险公司理赔额度时，甲方和乙方各承担一半的经济损失。

　　11、乙方应负责其班组人员的安全防护用品，包括：安全帽、安全带、手套、绝缘鞋、防护面具等所有防护用品，由甲方统一购买，费用在乙方工程款中扣除。

　　12、乙方不得违章指挥、违章作业。对于因乙方违章指挥、违章作业而导致生产安全事故的由乙方承担全部损失和责任。

　　13、对涉及明火施工的工作要严格履行施工现场的动火批准手续，执行用火证等的管理制度，严禁违章动火。安装、使用电器设备，必须符合用电及防火规定，

　　防止发生火灾。施工用配电设施及其他用电设施严禁乱接乱动。施工现场范围内严禁吸烟和携带火种。

　　14、每日清理并运走施工垃圾，保持施工作业区工完场清及材料堆放整齐。以层为单位，每分项工作完成后办理移交手续，否则不予办理进度款申报手续。

　　15、乙方人员如发生打架斗殴必须接受甲方及有关部门的处理，接受甲方每次不低于壹仟元的罚款，并承担相应的法律责任。由于乙方操作不当或操作失误所造成的安全事故，由乙方承担相关经济损失和法律责任。

　　(三)考评：1、根据乙方的义务项目部将进行周、月度考核，考核结果为不合格与合格两个等级。2、考核不合格在该期进度款申报中扣除承包综合单价中安全文明施工所占的比例。二、事故报告与处理1、工伤事故发生后，乙方应积极配合甲方进行事故调查、处理，对责任方进行处罚并追究责任，由责任方按国家法律法规的规定对伤亡者进行赔偿或补偿，赔偿或补偿费由甲方先行垫付，待事故处理完毕后，乙方应承担的相关费用在乙方的工程款中扣除。2、工伤人员住院期间：生活费标准为30元∕天;护理人员工资标准：

　　50元∕天;住院误工费标准为60元∕天;营养费15元∕天。三、协议签订1、双方确认，本工程的安全生产事宜，本协议有约定的，以约定

　　为准;本协议未作约定的，以《安全生产法》及其他有关安全生产的法律、法规、标准、规范的相关内容为准。

　　2、本协议一式肆份，甲方持三分，乙方持一份，自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方代表：乙方：日期：20年月日日期：20年月日安全文明施工协议书范文篇2甲方：云南******有限公司乙方：云南******有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2010年7月20日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程暂定价位2500万元(大写：贰仟伍佰万元)，其中应计取安全文明措施费用为210万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。4、由甲方负责人组织三方责任主体(建设、监理、施工)每月末按标准对乙方进行考核。5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

　　三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安

　　全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素

　　及隐患，保证工程顺利进行。12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、

　　文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。四、安全文明施工措施费支付办法及使用要求1、合同签订后，甲方预付乙方安全、文明施工措施费总费用总额

　　的30%，即63万元(大写：陆拾叁万元)，用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。

　　2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付，预付款按当月产值比例扣回每月工程进度款中。

　　3、工程实施完成后，本工程安全生产、文明施工评价合格后，即支付剩余余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。

　　4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

　　五、违约责任按主合同执行六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：云南******有限公司法定代表人(签章)：乙方：云南省******有限公司安全文明施工协议书范文篇3依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、××市法律、法规及施

　　工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”(以下简称《协议书》)。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

　　本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

　　一、建设单位的权力和义务l.审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。2.审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。3.协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。4.如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。5.对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。二、总承包单位的权利、责任和义务l.按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。2.配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。3.分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。4.对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。5.对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。6.由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。三、分包单位的权利、责任和义务

　　l.贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。

　　2.服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。

　　3.对由总承包单位交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。

　　4.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

　　5.对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使(租)用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。

　　6.为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

　　7.按照××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其他事故隐患，应向总承包方及时报告。

　　8.按照××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求总承包单位提供帮助。

　　9.使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

　　10.服从总承包单位现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

　　11.由于自身原因造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故责任和经济责任。

　　12.由于总承包方责任造成的生产安全事故，分包方有义务负责协助处理善后事宜。

　　13.由于双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

　　14.发生生产安全事故后，必须在1h内向总承包方报告，并按照××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

　　四、补充条款建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：本协议书一式三份，签字(盖章)后生效，建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。建设单位(章)项目负责人：年月日总承包单位(章)安全管理人员：项目负责人：年月日分包单位(章)安全管理人员：项目负责人：年月日

篇九：文明施工协议书范文

　　安全文明施工协议书篇1（简称甲方）项目部（简称乙方）为强化我公司内部施工合同的管理，提高安全责任意识，确保安全

　　生产。项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、条例、规定，确保完成公司及项目部年度安全生产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全事故的发生，贯彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相结合，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、甲乙双方应遵守建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。严格执行国家及工程所在地颁布的有关安全生产、文明施工的法律、法规、条例、规定文件等，建立、健全并落实安全生产、安全教育、安全检查等规章制度

　　二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况，有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚，乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的安全检查和监督，有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务。

　　三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律，严格遵守安

　　全生严操作规程，服从现场安全管理，确保公司的安全生产措施落实到人。

　　四、乙方进场后，必须对所有人员进行三级安全教育，遵纪守法教育，做好安全生产技术交底，健立健全安全生产各种台帐，签订用工协议，办理暂住和就业手续。在具体施工中，乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教育，发放劳动防护用品，建立安全检查、处理记录台帐，防止各种事故的发生。

　　五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时必须按已申批的专项施工方案施工，并指派专人监护，特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆场所，严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业，严格遵守“十不吊”规定和“十不准”要求，自觉遵守施工安全生产“六大纪律”。冬季施工应落实防火防中毒措施，并指定专人值班。

　　六、乙方必须重视对各工种的安全检查，建立各种杜绝事故发生的有效措施，对大型设备及重大危险源进行经常性的例行检查并建立专项整治台帐和检查台帐，发现隐患及时处理并给于排除，甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚直至责令停止作业，罚款在工程进度款中直接扣除，任何人无权用任何借口拒绝。

　　七、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间因违反施工安

　　全生产条例、安全生产规章制度，违反操作规程而引发的违章作业、违章生产，酿成的安全事故，所发生的经济费用将全部由乙方自行承担。

　　八、施工期间乙方指派同志为项目部专职安全管理员，负责本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安部门负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，此协议有效期限自双方签字之日起至工程结束。

　　甲方：乙方代表：（签章）甲方代表：年月日年月日

　　好书使人开卷时会有所求，而闭卷时获有益处。勤学乐施积极进取

　　安全文明施工协议书篇2甲方：乙方：为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求，确保脚手架拆除

　　工程的顺利进行，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议。甲方：一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作，加强拆除施

　　工生产的指挥和协调。二、划分拆除作业区，周围拉设警戒线和竖立警戒标志，警戒区域

　　严禁非作业人员入内。

　　三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上。

　　乙方：一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行，上岗后先检查，加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作，确保施工电梯正常安全运作，如有疏忽或加固不到位，由此而产生的一切不良后果，乙方应承担全部责任。二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块，清理物品安全输送至地面，严禁高处抛扔，如盲目蛮干违反有关规定，由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任，若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的，由乙方照价赔偿。三、在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品，也不能损坏已做好的地面和墙面，如损坏严重，由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。四、拆除时统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落，如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。五、脚手架拆除程序，应由上而下逐层按部拆除，先拆防身杆、脚手板和横向水平杆，并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆，拆除全部剪刀撑抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防脚手架倾倒，未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。六、应积极配合甲方其他班组的修补工作，不得擅自提前拆除修补

　　所需的脚手架，如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放，当天拆当天清，不能

　　延误甲方下道施工工程。本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。以下无正文。甲方签字：乙方签字：日期：年月日日期：年月日

　　人活着总是有趣的，即便是烦恼也是有趣的。精品模板助您成功

　　安全文明施工协议书篇3建设单位（甲方）：单位法人代表：施工单位（乙方）单位法人代表：第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设

　　置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场

　　以外堆放材料、垃圾。第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照

　　北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

　　第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

　　第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。

　　第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

　　第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

　　第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业

　　严禁向下抛掷物品。第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须

　　有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

　　第九条工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

　　第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

　　建设单位：施工单位：签字：签字：盖章：盖章：日期：日期：

　　生命如同寓言，其价值不在与长短，而在与内容。勤学乐施积极进取

　　安全文明施工协议书篇4甲方：________________项目部________________班乙方：姓名________________工种________________为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、生活中

　　的安全和健康，使企业获得较好的经济效益和社会声誉，特制订本安全

　　生产责任书。一、甲方责任：1、提供施工现场防护设施，如脚手架、安全网。做好安全防护。2、及时对乙方进行安全教育。3、安排专业电工负责施工用电的安装。4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。二、乙方责任：1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动，提高

　　安全知识，增强安全意识和自身防范能力。2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵

　　守交通规则，注意上下班途中安全。3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指挥，

　　如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退。4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或专（兼）

　　职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。5、做到十个不准：（1）不准无证开机；（2）不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；（3）不准破坏公共设施和公共财产；（4）不准在工地上随便大小便；（5）不准在吊篮内乘人；（6）不准在工地上；

　　（7）不准上下一线同时作业；（8）不准随意向外抛物料；（9）不准违章作业；（10）不准随意乱挂乱接电器设施。6、做到十个要：（1）要热爱我们自己的企业；（2）要安全生产文明施工；（3）要维护职工之间的团结；（4）要遵纪守法做一个合格的公民；（5）要遵守一系列有关质量、安全的规章制度；（6）要爱护集体和个人财产；（7）要搞好集体和个人的清洁卫生；（8）要服从管理，听从指挥；（9）要做好防火、防盗、防触电工作；（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己。三、其它：1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承担责任。2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外，都不让项目部和班组承担损失，均由本人承担。

　　3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承担责任。

　　本协议书双方签字生生效，离开工地终止。安徽省建设集团有限公司项目部安全员：班组长（安全员）：职工（签字）：工种：家庭住址：

　　在人生中最艰难的是选择。整合汇编简单易用

　　安全文明施工协议书篇5发包人：承包人：承包人承包建设，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，

　　达成本协议书如下：一、项目概况1、工程名称：2、施工地点：3、计划开工日期：4、计划竣工日期：5、施工主要内容：具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。二、施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到

　　位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与

　　配合，包括提供内业等相关资料。三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规

　　范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。

　　四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下：

　　1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。

　　2、“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元（含）以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。承包人造成严重安全差错，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。

　　3、“一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错，应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。

　　4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，

　　但造成直接经济损失在5000元以下元（含）以上的。承包人造成不安全事件，应向每次发包人支付违约金元—1万元。

　　5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上，或发生

　　严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。

　　五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列安全施工责任：

　　5.1承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人按本协议追究承包人责任。

　　5.2承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。

　　5.3合同期内，工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承担或拒绝承担的，发包人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承担。

　　5.4承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。

　　5.5在工程实施过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。

　　5.6承包人应在进场后三日内，向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明，由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的，将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时，入场

　　证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。

　　5.7承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理，保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟，如有违反，承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。

　　5.8承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包

　　人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。5.9承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。5.10承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明，做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。5.11为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

　　5.12应对下属班组施工人员进行经常性安全培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故，承担一切损失和责任。

　　5.13承包人应承担的其他安全施工责任：六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列文明施工责任：6.1承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。6.2施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第21.1款、第21.2款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。6.3根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。6.4承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行，若被有关监督部门查到未达标，承包人应按每次10000元向发包人支付违约金，

　　若文明施工三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。6.5在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质

　　量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等的，承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。

　　6.7承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干扰。

　　6.8承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏，并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。

　　6.9承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。

　　6.10承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。

　　6.11承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。

　　6.12承包人应承担的其他文明施工责任：七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的，发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，

　　发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担，并赔偿发包人因此受到的全部损失。

　　九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。

　　十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应继续承担赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。

　　十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件，应与其同时签订，并自签订之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。

　　十三、本协议未尽事宜，依照双方之《建设工程施工合同》执行。发包人：法定代表人或授权代表：承包人：法定代表人或授权代表：签订日期：年月日。

　　生活便是寻求新的知识。悉心整理助您一臂

　　安全文明施工协议书篇6甲方：乙方：安全是人类最基本的需求，是人类社会文明进步的标志，也是体现

　　一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市市政工程项目安全郑重申明-__________于生产、文明施工有关规定》和《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》（渝建发〔〕265号）的规定，甲乙双方协商一致，特制定本协议书。

　　一、安全文明施工措施费的计取根据重庆市建设委员会（渝建发〔〕265号）的规定安全文明施工措施费中（定额费用，按时计算费用已在招投标时计取，进入标底），专项费用标准按其他市政工程标准取费，即为该标段工程总造价的0.6%取费，其金额为￥：元（大写人民币）。二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。2、随时郑重申明-__________于对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。4、每季度末按国家建设部JGJ59—99标准和对乙方进行考核，作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据，严禁借考核吃拿卡要。5、每月召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文

　　明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。7、根据现场的检查记录，确定该标段安全生产、文明施工是否合

　　格。根据有关规定，不合格者，不计取安全文明施工措施费。三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标

　　准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。2、严格执行《重庆市市政工程项目安全生产、文明施工有关规定》

　　和建议部JGJ59—99标准，并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制

　　定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。

　　②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。5、按照国家规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事

　　的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

　　7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

　　8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

　　9、料场需放炮作业的，必须经有批准权的机关批准后，方可实施放炮作业，并安排专门人员进行现场管理，确保《爆破安全规程》的遵守和安全措施的落实。

　　10、对爆炸物品的购买、运输、储存、管理使用，必须按国家的法律法规的规定执行。

　　11、项目经理部和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

　　12、运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。

　　13、每月至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行，会议记录上报项目经理部备案。

　　14、控制噪声，防止扰民。

　　15、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。16、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，按《忠县旧城功能恢复工程违反安全文明施工承担违约责任细则》承担违约责任金，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。四、违约责任1、甲方未按本协议履行，将按有关行政法律法规处理。2、竣工验收，经县建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者，不计算安全文明施工措施费，其支付的该项费用的安全文明施工专项费用，在工程结算中扣除。3、乙方未按本协议履行职责，按《××县××工程违反安全文明施工承担违约责任细则》向甲方交纳违约金。五、本协议一式叁份，双方签字生效，工程竣工验收后失效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：法定代表人：乙方：×年×月×日

　　创造人的是自然界，启迪和教育人的却是社会。悉心整理助您一臂

　　安全文明施工协议书篇7甲方：中铁港航局集团有限公司沈__x项目经理部乙方：____工程有限公司

　　为贯彻执行《安全工地标准》、《文明工地标准》，认真做好工程建设施工区域内的安全、文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在安全、文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

　　一.双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的安全、文明施工。

　　二.为争创安全、文明工地，甲方将按有关创建安全、文明工地的规定，配合检查乙方的安全、文明施工，创建活动的实施由乙方负责。

　　三.乙方必须严格执行国家、行业安全法律法规和项目部各项规章制度，在其施工中应结合工程实际情况，制订出各项安全、文明施工措施，并落实如下有关要求：

　　1.按照施工方案和安全技术措施执行，施工现场乙方必须设专人指挥渣土车辆倒车。

　　2.施工区域必须按规定停放车辆。严禁堵塞通道。在施工的路段要保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。

　　3..要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆未经沉淀直接向外排放。

　　4.施工现场平面布置合理，渣土做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

　　5.施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，严禁现场焚烧垃圾等物品，减少施工对本市环境的污染，

　　严格控制噪音。四.乙方负责其施工区域的'环境卫生，建立完善有关规章制度，落

　　实责任制。做到设施齐全，符合规范要求。五.乙方在进入现场施工时，还应做到以下几点。1、乙方现场必须按要求配备专职安全管理人员，并持有效证件，

　　所有人员必须经过安全培训，特种工必须持证上岗。进入现场必须佩戴安全帽和本工种所需的劳动防护用品，施工现场严禁穿拖鞋、赤脚。

　　2、在道路上施工，人员注意交通安全，穿反光背心，设专人进行安全防护引导车辆和行人绕行安全地带，两端摆放锥桶，夜间施工必须设置警示灯、警示棒。

　　3、现场严格按规范进行各项安全施工作业。4、对现场地下管线、架空管线、架体和架结构物等保护，注意对水准点及重点设施做好安全防护。5、保护好围挡。若因需要进入场地而移动围挡时，应及时恢复围挡，并做好相应的保护。若有损坏，则及时进行修复，保证围挡的正常使用。未进行修复则进行赔偿，赔偿单价300元/m。6、在现场施工时，应安排专人进行安全值守，排除安全隐患。7、在重要交通道口，根据施工需要设置警示牌和指路牌，进行行人及交通指示，确保安全。对所挖基坑周边建构筑物进行安全防护，避免发生安全事故。8、对所挖基坑进行安全防护，并安排专职安全员进行巡视，发现问题及时解决。挖出的渣土应及时运走。

　　9、无人在现场施工时，及时进行全面安全围护和围挡恢复，并做好安全标示牌。

　　10、乙方与甲方现场其他施工班组有交叉作业时，乙方应主动找甲方协商方服从现场管理，避免造成安全事故。

　　11、若因乙方施工引起的安全质量事故，由乙方单位承担民事和法律责任。

　　六.因乙方违反安全施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

　　七、乙方渣土车辆必须遵守交通法规，严格执行环保和城市管理相关规定，采用符合要求的渣土车辆，注意遮盖，防止渣土遗撒。

　　八、.本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。由双方代表签署后生效。工程竣工验收后失效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）甲方代表：乙方代表：时间：时间：

　　这个世界最脆弱的是生命，身体健康，很重要。通用参考你我共享

　　安全文明施工协议书篇8甲方：绍兴第一建工集团西安分公司东大花园项目部乙方：为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，

　　文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协

　　定，特签订本协议书：一、安全目标：杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。二、甲方责任：1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，

　　督促乙方实施落实。3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。4.不违章指挥，不强令冒险作业。5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采

　　取措施。三、乙方责任：1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，

　　严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

　　2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。

　　3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

　　4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。

　　5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。

　　6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。

　　7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

　　四、协议书有效期：自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。甲方负责人签字：乙方负责人签字：签订日期：年月日

　　壮心未与年俱老，死去犹能作鬼雄。通用参考你我共享

篇十：文明施工协议书范文

　　暂行规定》，认真做好本工程建设施工区域内的文明施工,现经甲乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

　　一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为人民服务的宗旨。搞好建设工程中的文明施工。二、双方要认真贯彻“建设单位负责、施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、知道、坚持、考核、和展开选评工作，创造活动的实施由乙方负责。接收当地政府的监督.三、乙方在其施工大纲中应结合实际情况.按《浦江新区建设公厕文明工地管理实施细则》,制定出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：1.施工现场必须按规定设置施工铭牌,所有施工管理人员、作业人员应佩戴胸卡上

　　岗。2.施工区域与非施工区域必须按规定风格设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线

　　性和顺，施工区域的维护设施如损坏要及时修复。3.在施工路段必须要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出发的安全便

　　道。凡在施工道路的交叉路口，均应设置交通标志（牌），夜间示警灯及照明灯,便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。4.要落实贯穿可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆未经沉淀直接排入下水道。5.施工现场平面布置图合理，各类材料、设备预制件（包括土方)做到有序堆放,不得侵占车行道、人行道.施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬,减少施工对本市环境和绿环的污染，严格控制噪音.四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善的有关规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。五、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性的给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改.凡乙方整改不力，逾期不改的,甲方有权以乙方责任违约。可给予一次性经济处理(1000~5000元人名币），并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处理款从工程中直接扣除，最高上限为10万元。六、因乙方违反文明工地管理要求,被地方政府有关部门查获而受到经济处罚，以及由此而是甲方受到的经济损失，均有乙方承担。七、本协议作为甲乙双方工程合同的附近，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止.

　　八、联系人：甲方:乙方：上海年月日篇二：3、文明施工责任协议书文明施工责任协议书为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》,认真做好工程建设施工区域内的文明施工,现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责,并签订如下协议。一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活,有利于发展生产、保护生态环境"的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工.二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头,建立三方共同参与的文明施工管理小组,负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责.三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况,制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺.施工区域的围护设施如有损坏要及时修复.3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道.凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志（牌)，夜间设示警灯及照明灯,便于车辆行人通行.如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施,禁止向通道上排放,禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道.5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等（包括土方）做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道.施工中要加强对各种管线的保护.6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落,泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对嘉兴市环境的污染，严格控制噪音.四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度,1落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导,定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改,六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚,以及由此而使发包人受到的经济损失,均由承包人承担。

　　七、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力.工程合同终止，本协议终止。

　　发包人：承包人：代表:代表日期：日期:2篇三：安全生产、文明施工责任合同书安全生产、文明施工责任合同书立合同单位：三箭建设工程集团有限公司(以下简称甲方）温州市勘察院生产基地工程(项目部）（以下简称乙方）为了认真落实安全生产责任制，强化安全生产、文明施工管理，贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，保障职工生命安全和健康，杜绝重大死亡事故及重大环境污染事故的发生,确保安全生产，经双方协商特鉴订本合同，并共同遵守。一、目标1、乙方(含分包）在责任期限内无发生因工死亡和重伤事故，月工伤事故频率和歇工率均控制在2％。以下.2、乙方施工项目责任期限内在公司、市(地)、省、国家（部）级安全、文明检查中必须确保合格率为100%，争创安全生产、文明施工标准化管理工地，杜绝不良影响。3、在责任期限内杜绝发生重大火灾事故,避免一般火灾事故.4、减少施工躁音、施工扬尘，控制污染排放，争创绿色工地，无新闻暴光及重大环境事故.5、预防和减少职业病发生。6、其它：二、双方责任甲方责任：1、及时传达、贯彻上级和政府有关部门关于安全生产、文明施工的政策、法规和要求，适时部署任务。2、对乙方的安全生产、文明施工，环境保护和职业健康安全管理工作及时进行指挥、督促、检查和服务，帮助乙方总结安全生产工作经验.3、配合乙方与政府有关部门对安全生产、文明施工管理等问题的协调处理工作。乙方责任:1、组织学习公司有关安全生产文件,按照以gb/ti9001.2000、gb/t24001-1996及gb/t28001—2001标准制定的工作程序文件规定的要求执行，达到安全生产、文明施工等目标。2、单位和项目必须建立健全各级安全生产责任制，确保安全生产管理保证网络体.1.系，按规定配齐（兼）职安全员，保证各级安全管理和安全责任的到位.

　　3、坚持文明施工，保证“五小设施"的投入,狠抓现场环境、五小设施卫生和班组落手清等工作的管理，争创标准化管理施工现场.

　　4、加大现场安全生产宣传教育的力度,确保安全设施的投入到位及其设施的安全可靠性，严格安全生产检查制度，及时发现隐患，对安全隐患做到定人定时定措施整改，并做好复查工作.

　　5、减少施工躁音、施工扬尘的产生,控制污染排放，争创绿色工地。6、分公司与项目、项目与班组、总包与分包（联营、配合）单位均须鉴订安全生产、文明施工责任合同。7、严格用工制度,建立三级安全教育档案,做到“三证”齐全，各班组每日认真开展班前安全生产活动,特种作业人员必须持证上岗，安全台帐、各类资料齐全，记录符合要求，并随时接受检查。8、抓好现场安全防护用品、设备和设施的使用管理，严禁不合格产品进入施工现场，预防和减少职业病的发生。9、必须建立义务消防组织，落实专人负责消防工作，配备必要的消防器材及防火标牌,严格执行动火审批制度，确保安全。10、严格执行《消防法》，自觉遵守各项消防管理制度，增强职工的消防安全意识，确保安全生产.三、奖惩办法奖惩办法按公司有关规定执行四、本合同一式2份，由甲、乙双方各执1份，责任人签字、盖章后生效，未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。五、合同有效期自年月日至年月日止。甲方代表：乙方代表：签章：签章：年月日年月日.2。安全生产、文明施工责任合同书立合同单位：温州市勘察院生产基地工程项目部(以下简称甲方）泥工班组(以下简称乙方)一、目标:1、项目施工过程中，乙方无发生因工伤亡事故。2、乙方施工项目责任期限内在项目部、集团公司、市（地)、省、国家（部)级安全、文明检查中必须确保合格率为100％,杜绝不良影响。3、在责任期限内杜绝发生重大火灾事故，避免一般火灾事故.4、减少施工躁音、施工扬尘,控制污染排放.

　　5、预防和减少职业病发生。6、其它：二、双方责任甲方责任:1.及时传达、贯彻上级和政府有关部门关于安全生产的政策、法规和要求，适时部署

　　任务。对乙方的安全生产、文明施工、环境保护和职业健康安全管理工作及时进行指挥、督促、检查和服务。2.建立健全各级安全生产责任制,严格安全生产检查制度，确保安全设施的投入.3.在计划、布置、检查、总比、评比活动时，要同时把安全生产工作贯穿到每个具体环节中，特别要做好乙方上岗前的安全技术交底工作。4.检查督促乙方配备和正确所有各类防护、劳动用品。5.对乙方进行安全教育和培训，建立三级安全教育档案.6.杜绝违章冒险作业。7.进场作业人员必须用工手续齐全。8.布置和实施项目“创标化"工作。9.发生工伤事故，及时向上级有关部门报告，并按“四不放过”的原则进行调查处弹.乙方责任:1.认真学习和遵守安全操作规程及有关的安全制度，不违章蛮干。2.要遵章守纪，做到不伤害自己、不伤害别人和不被他人伤害。3.认真开展班前“三上岗”、每周“一讲评”的活动，并做好书面记录。4.对新调入班组的工人进行安全教育。5.对施工现场发生的安全隐患要及时处理;不能解决时,要及时向甲方报告。6.坚持文明施工，做好落手清工作。7.减少施工躁音、施工扬尘的产生，控制污染排放，争创绿色工地.8.协助项目建立义务消防组织,落实专人负责消防工作，严格执行动火审批制度，确保安全.9.甲、乙双方必须遵守以上条款，并由乙方缴纳责任押金1万元.无发生工伤事故,到工程结束后，反回全部押金。如在责任期内发生工伤事故和其它条款扣除罚款和应扣的经济费用外，余额部分退还给乙方。三、奖罚办法按项目经理部制定的安全生产奖罚标准条款执行.四、本合同自2013年6月4日至2014年9月4日止。甲方代表：乙方代表：签章：签章：年月日年月日

　　治安消防责任书立合同单位：甲方:温州市勘察院生产基地工程项目部（以下简称甲方）乙方：泥工（班组)（以下简称乙方）为了切实加强项目部治安消防工作，根据“谁主管、谁负责”的原则和有关法规精神，甲、乙双方签定治安消防责任书。一、甲方责任：1.宣传、贯彻上级的有关法律、法规，制定各项制度,对职工进行安全教育。2.施工现场宿舍、木工间、重点部位、楼层配备必要的消防器材及防火标志。3.督促帮助乙方及时办理暂住证.4.配合、协助公安部门调解纠纷，查处治安、刑事案件。5.定期检查督促乙方整改不安全因素。二、乙方责任：1.班组长为治安消防负责人，管好自己班组人员遵纪守法，并做好防盗、防火等防范

　　措施。3。凡务工人员必须做到三证齐全,方可动工。4.宿舍内禁止烧电器具、煤油炉、柴油炉、瓶装液化气，不准乱接电线，严禁留宿来历不明人员或男女同舍混住.5.不准乱拿用消防器材，爱护保养消防器材。6。甲、乙双方必须按照治安消防责任书执行.三、甲、乙双方必须遵守以上条款,并由乙方缴纳责任押金1万元。无发生工伤事故，到工程结束后，反回全部押金。如在责任期内发生工伤事故和其它条款扣除罚款和应扣的经济费用外,余额部分退还给乙方。四、本责任书自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份.五、本责任书有效时效自2013年6月4日至2014年9月7日。

篇十一：文明施工协议书范文

　　文明施工是很重要的，下面我整理了文明施工协议书，欢送阅读!

　　文明施工协议书一

　　依据《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建立工程平安生产管理条例》及《xx市生产平安事故责任划分试行方法》的有关规定，切实加强施工现场平安生产、文明施工管理，幸免和削减各类生产平安事故，自觉遵守国家、xx市法律、法规及施工现场平安生产、文明施工管理规定，经协商签订平安生产、文明施工管理协议书(以下简称《协议书》)。本《协议书》适用于建立单位干脆发包施工、总承包单位协作或供应相关效劳的详细状况。

　　本《协议书》的宗旨是：在建立单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建立单位效劳，同心协力完成建立单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的平安生产和文明施工。

　　一、建立单位的权力和义务l.审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工工程发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

　　2.审查分包单位施工方案、生产平安事故应急救援预案及平安技术措施。并催促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

　　3.协调分包单位与总承包单位之间发生的施工协作事项，并以书面形式告知总承包单位。

　　4.如发生生产平安事故，帮助分包单位做好抢险、救人及现场爱护等相关工作。

　　5.对分包单位的平安生产、文明施工中的问题，有权提出指责和建议。

　　二、总承包单位的权利、责任和义务l.按时完成建立单位交办的各项施工协作工作。2.协作建立单位做好对分包单位的平安监视与效劳工作，对施工现场的平安生产、文明施工负总责。3.分包单位运用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。4.对分包单位提出的平安生产要求及相关工作供应协助。5.对分包单位发生的生产平安事故供应应急救援效劳。6.由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产平安事故，依据市政府有关部门的责任划分，担当相应的事故责任和经济责任。三、分包单位的权利、责任和义务l.执行国家及xx市有关施工现场平安生产的法规和管理制度，

　　建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度，对分包施工区域的平安生产管理负全面责任。

　　2.听从建立单位、总承包单位的平安生产管理，有权拒绝违反平安生产法规的指令。

　　3.对由总承包单位交付运用的平安防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任，并按有关标准设置平安标记。在进展有可能危害他人平安的施工作业前，须告之相关单位及人员。

　　4.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下局部必需符合有关平安用电标准，有权拒绝不符合平安标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

　　5.对自行携带和运用的机械设备负有平安管理和维护保养的责任，并符合xx市有关平安标准。使(租)用特种设备时，应在运用前向总承包单位备案。

　　6.为本单位作业人员供应合格的劳动爱护用品，进展危急预知的教育。对特种作业人员进展平安管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

　　7.遵照xx市有关平安管理规定，定期组织对所辖施工区域进展平安生产检查。在平安检查中发觉的其他事故隐患，应向总承包方刚好报告。

　　8.遵照xx市有关平安管理规定，定期组织平安生产培训教育和平安生产活动。在平安教育或平安活动中如须要，可要求总承包单位供应协助。

　　9.运用总承包单位供应的平安防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责运用期间的平安维护。对在运用期间由于管理不善造成的生产平安事故负责。

　　10.听从总承包单位现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

　　11.由于自身缘由造成的生产平安事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包单位担当事故责任和经济责任。

　　12.由于总承包方责任造成的生产平安事故，分包方有义务负责帮助处理善后事宜。

　　13.由于双方或第三方责任造成的生产平安事故，依据市政府有关部门的责任划分担当相应的事故责任和经济责任。

　　14.发生生产平安事故后，必需在1h内向总承包方报告，并遵照xx市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产平安事故，担当事故的全部责任。

　　四、补充条款建立单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：本协议书一式三份，签字(盖章)后生效，建立单位、总承包单位、分包单位各保存一份。建立单位(章)工程负责人：年月日总承包单位(章)平安管理人员：

　　工程负责人：年月日分包单位(章)平安管理人员：

　　文明施工协议书二

　　甲方：鸭绿河农场街道办事处乙方：为进一步加强城区建筑工地现场管理，切实解决建筑工程施工影响市容环境问题，落实建筑工地文明施工长效管理措施，提高全场建筑工地现场文明施工水平，依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《鸭绿河农场小城镇与市容环境卫生办理方法》等相关规定，现就进一步加强城区建筑工地现场管理与乙方相同议定达成如下协议内容：一、乙方需一次交付甲方______币________元作为保证金。保证施工期间没有车辆或人员破害市容市貌及环境卫生的行为发生。文明施工协议书文明施工协议书二、乙方在施工期间发生损害市容市貌或违反甲方规定的行为时，甲方有权遵照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理方法》及其他的相关规定扣除相应的局部保证金，保证金缺乏全额的50%时需补足保证金。三、乙方在施工期间严格管理运输车辆，运输车辆在出入场区时必需遵照甲方所规定的路途慢速行驶，并处理好运输期间不遗撒、不

　　泄露运输物品及车辆带泥上路行驶，违反规定者遵照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理方法》的相关规定从严惩罚。

　　四、乙方在施工期间要严格管理施工人员，严禁施工人员随意损坏公共设施、随地大小便、乱扔垃圾及其他损害市容市貌的行为发生，一经发觉将遵照相关规定对施工单位(个人)及施工人员从严双项惩罚。

篇十二：文明施工协议书范文

　　安全文明施工协议书篇1

　　甲方：________________项目部________________班乙方：姓名________________工种________________为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、生活中的安全和健康，使企业获得较好的经济效益和社会声誉，特制订本安全生产责任书。一、甲方责任：1、提供施工现场防护设施，如脚手架、安全网。做好安全防护。2、及时对乙方进行安全教育。3、安排专业电工负责施工用电的安装。4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。二、乙方责任：1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动，提高安全知识，增强安全意识和自身防范能力。

　　2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵守交通规则，注意上下班途中安全。

　　3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指挥，如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退。

　　4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或专（兼）职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。

　　5、做到十个不准：（1）不准无证开机；（2）不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；（3）不准破坏公共设施和公共财产；（4）不准在工地上随便大小便；（5）不准在吊篮内乘人；（6）不准在工地上；（7）不准上下一线同时作业；（8）不准随意向外抛物料；（9）不准违章作业；

　　（10）不准随意乱挂乱接电器设施。6、做到十个要：（1）要热爱我们自己的企业；（2）要安全生产文明施工；（3）要维护职工之间的团结；（4）要遵纪守法做一个合格的公民；（5）要遵守一系列有关质量、安全的规章制度；（6）要爱护集体和个人财产；（7）要搞好集体和个人的清洁卫生；（8）要服从管理，听从指挥；（9）要做好防火、防盗、防触电工作；（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己。三、其它：

　　1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承担责任。

　　2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外，都不让项目部和班组承担损失，均由本人承担。

　　3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承担责任。

　　本协议书双方签字生生效，离开工地终止。安徽省建设集团有限公司项目部安全员：班组长（安全员）：职工（签字）：工种：家庭住址：

　　安全文明施工协议书篇2

　　（简称甲方）项目部（简称乙方）为强化我公司内部施工合同的管理，提高安全责任意识，确保安全生产。项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、条例、规定，确保完成公司及项目

　　部年度安全生产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全事故的发生，贯彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相结合，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、甲乙双方应遵守建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。严格执行国家及工程所在地颁布的有关安全生产、文明施工的法律、法规、条例、规定文件等，建立、健全并落实安全生产、安全教育、安全检查等规章制度

　　二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况，有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚，乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的安全检查和监督，有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务。

　　三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律，严格遵守安全生严操作规程，服从现场安全管理，确保公司的安全生产措施落实到人。

　　四、乙方进场后，必须对所有人员进行三级安全教育，遵纪守法教育，做好安全生产技术交底，健立健全安全生产各种台帐，签订用工协议，办理暂住和就业手续。在具体施工中，乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教

　　育，发放劳动防护用品，建立安全检查、处理记录台帐，防止各种事故的发生。

　　五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时必须按已申批的专项施工方案施工，并指派专人监护，特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆场所，严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业，严格遵守“十不吊”规定和“十不准”要求，自觉遵守施工安全生产“六大纪律”。冬季施工应落实防火防中毒措施，并指定专人值班。

　　六、乙方必须重视对各工种的安全检查，建立各种杜绝事故发生的有效措施，对大型设备及重大危险源进行经常性的例行检查并建立专项整治台帐和检查台帐，发现隐患及时处理并给于排除，甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚直至责令停止作业，罚款在工程进度款中直接扣除，任何人无权用任何借口拒绝。

　　七、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间因违反施工安全生产条例、安全生产规章制度，违反操作规程而引发的违章作业、违章生产，酿成的`安全事故，所发生的经济费用将全部由乙方自行承担。

　　八、施工期间乙方指派同志为项目部专职安全管理员，负责本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安部门负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，此协议有效期限自双方签字之日起至工程结束。

　　甲方：乙方代表：（签章）

　　甲方代表：

　　年月日年月日

　　安全文明施工协议书篇3

　　甲方(发包方)：重庆__装饰工程有限公司

　　乙方(承包方)：

　　甲方委托乙方进行工程（合同号：）的施工。为明确双方安全生产、文明施工的责任，防止生产安全事故，保证员工在生产活动中的人身安全与健康，保持良好的施工作业环境和文明施工水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》，经甲、乙双方协商，一致达成如下安全合同条款，双方共同遵守：

　　第一条甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。

　　第二条在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查。

　　第三条乙方必须提供以下安全资质供甲方审查:1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件；2、法定代表人证明书（法人代表授权委托书）；3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书，施工简历和近两年安全施工记录；4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特殊作业人员取证情况；5、保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全施工需要；6、安全生产、文明施工（管理）组织机构及其人员配备；7、安全生产、文明施工管理制度。第四条甲方的责任：1、在分包工程开工前，应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

　　2、工程开工前，应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况。

　　甲方安全教育的主要内容：国家、地方、行业安全健康与环境保护法律、法规、制度、标准；本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求；工程项目安全状况；安全防护知识；典型事故案例等。

　　3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、残者，未成年者有权清退。

　　4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会。

　　5、对特殊作业、危险作业等的施工项目，例如，在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方应事先进行安全技术交底，并要求乙方制定安全措施，经甲方审查合格后监督实施。

　　6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜。

　　第五条乙方的责任

　　1、建立本工程安全文明施工组织机构，专（兼）职安全员的配备必须符合国家、行业、地方的有关规定（30人以上的必

　　须配有专职安全员，30人以下的应有兼职安全员）。提供给甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符，在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更。

　　2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定，遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度，服从甲方的管理、监督和指导，并定期向甲方汇报工作。

　　3、按照业主、监理和甲方的要求，编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度，在工程施工过程中严格执行。

　　4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续，经甲方组织的安全教育考试合格，领取工作卡后方可进场作业。

　　5、进场前组织员工进行体检，并将体检合格证明报甲方备案，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

　　6、工程开工前，组织全体人员进行安全文明施工教育和考试

　　主要内容：本工地施工特点及状况；工种专业安全技术要求；主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求；作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等。

　　7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，确保符合安全规定的要求，确保施工安全。

　　8、从事特种作业（操作）人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

　　9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施，进行安全技术交底并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

　　10、参加甲方组织的定期或不定期安全检查和安全活动。完善班组建设，做好每天站班会的"三交"、"三

　　装饰公司工程安全生产文明施工协议书提要：甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理

　　查"（"交任务、交技术、交安全"；"查衣着、查精神状态、查安全防护用品"）和每周的班组安全活动。

　　11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案，经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行，并作为承包合同的附件。

　　12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改。

　　13、一旦发生安全事故，必须立即组织抢救，采取有效措施保护事故现场，并迅速报告甲方。

　　14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责。

　　第六条预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5%（或2-5万元）作为安全施工保证金，工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字，扣除经济处罚后返还乙方。

　　第七条甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚；对严重危及人身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改。

　　违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。

　　第八条凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备（设施）损坏事故，其经济损失由乙方承担。发生人身死亡事故，扣除预留保证金100%；发生人身重伤事故，扣除预留保证金50%。

　　第九条对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位，甲方有权立即终止与乙方所签订的合同并限期退出。

　　第十条违约责任乙方如违反本协议，甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿或终止施工的权利，所造成的一切后果由乙方负责。甲方违反本协议也应承担相应的处罚。第十一条争议处理1、双方在履约过程中，必须严格执行本协议，若存在争议及未尽事宜，由双方本着"平等"原则协商解决。2、双方经协商，仍未达成一致；可由有关部门协调或向人民法院起诉。第十二条本协议作为本工程施工合同的附件，与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。本协议一式四份，甲方三份（项目部、公司工程部、档案部门各一份），乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表或项目负责人签字：法人代表人或授权代表签字：签字时间：签字时间：签字时间：

篇十三：文明施工协议书范文

　　立协议单位：甲方：浙江东冠建设集团有限公司

　　乙方:为确保中央公园小区（一期）Ⅱ标段项目的质量、进度、安全文明，并争创文明工地，甲、乙双方根据文明施工的要求，明确各自的职责，并依照“公开、公平、公正”的原则进行奖罚，双方协议如下:一、乙方进入施工现场，必须按施工内容制订场布置图，并须经项目指挥部协调审定后，按批准的区域范围内付诸实施，在施工中不得随意超出场布范围堆放各种材料、机械设备等。各种施工材料应按品种、规格堆放整齐,并在明显处设置标志牌。标志牌应标明材料的名称规格、尺寸及用途，如发现违章情况甲方有权作出相应的处理决定。二、施工现场内的施工道路必须保持畅通,乙方严禁在道路上停机、堆物。对公共设施如施工现场内的道路、排水沟等，严格按照划分的区域和“谁使用、谁负责"的原则，及时做好保洁和维护保养工作，如发现任意占用道路、破坏和影响公共设施、不及时做好保洁工作等，甲方有权对违章单位作出处理决定.三、各单位进入自己区域内施工，现场必须由五牌二图,即：(1）施工单位及工地名称牌；（2)安全生产六大纪律宣传牌；（3）防火须知牌；（4）工地主要管理人员名单牌；（5）工程概况牌；(6)施工平面图；（7）卫生包干区图.所有施工人员必须佩带胸卡、上岗证进入施工岗位、施工人员着装力求统一；乙方与甲方签订安全生产、治安、消防协议书同时，要按规定交纳安全抵押金；每月必须定期参加甲方的文明施工评议会，每次无故缺席者罚款1000元。四、乙方必须搞好“两通三无五必须”。即:“两通”为：施工现场道路（人行道)畅通;施工工地沿线单位和居民出入口畅通.“三无”为：施工中无管线事故；施工现场排水畅通无积水；施工工地道路平整无坑塘。“五必须"为：施工区域与非施工区域必须严格分隔；施工现场必须挂牌施工，施工人员佩卡上岗;工地现场施工材料必须堆放整齐;工地生活设施必须清洁文明;工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。五、施工现场的用水用电应严格按施工平面图中布置设置，严禁乱接乱拉。电箱必须采用标准电箱,供电方式采用五线制，漏电保护装置必须灵敏有效。如有违反,一经查实立即停止使用，并按章处罚.电箱正常使用过程中,必须定期检查、维护,并如实填写维护卡（贴于电箱门）。

　　1

　　六、乙方各种输、排水管道接口严禁漏水、泄漏泥浆等现象发生；堆土区尾水排放口畅通无漏水,确保平台和河道泥土不流失.

　　七、乙方必须保持生活区域和办公区域的环境文明整洁。（1)生活垃圾必须在指定地点堆放，并派专人定期处理。办公室与宿舍必须定期进行卫生大扫除，保持室内整洁。（2）厕所应派专人负责管理。（3)工地、食堂应严格执行食品卫生法的有关规定，炊事员必须持有健康证明，确保食堂清洁卫生，杜绝食物中毒.（4）严禁宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅等电器，严禁使用小太阳作宿舍照明。（5)要求宿舍内“三线一净”即：毛巾一条线,牙刷盒一条线，挂衣服一条线，地面洁净。每周进行一次卫生检查,不合格者及时发出整改通知，逾期不改者,除罚款外,还将采取不予留宿的决定。八、乙方除遵守国家法纪、法规外,还必须遵守上海农工商建设发展有限公司制订的“安全、消防、治安、卫生、文明施工管理规定"，如有违反者按章处理.不打架、不赌博、不私拿公物、不偷窃、不搞流氓活动和其他违反法纪活动。不带家属、亲友来工地游玩、住宿(特殊情况需经有关领导批准方可住宿），不准男女混居。如因违法犯罪而造成单位损失时，其本人应负刑事责任及赔偿损失，如个人无能力承担时，应由其所属单位组织承担责任.凡无身份证或来历不明的人员及违法犯罪人员一律不准进入工地，工地和宿舍严禁盲流和负案在逃人员混入.九、乙方必须认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,健全各项安全生产责任制和防火安全责任制、三级教育制度、分部分项安全交底制度等。本协议一式五份，甲、乙方双方各执一份。

　　甲方单位（盖章)：法人代表（法人委托人）：项目部文明施工专职员：

　　乙方单位(盖章）：法人代表(法人委托人）：项目部文明施工专职员：年月日

　　2

篇十四：文明施工协议书范文

　　甲方：____________乙方：____________根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本协议书，共双方共同遵守。一、工程名称：二、甲方职责：1、甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。2、甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的人员即进行清除，并做出罚款处理。3、甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。三、乙方职责：1、乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。

　　2、乙方必须遵守安全文明施工管理制度，听从甲方统一管理。

　　3、乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。

　　4、乙方进场必须正确佩带安全帽，正确使用安全绳等生产工具。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。

　　5、乙方有权拒绝违章指挥。6、乙方严格按照施工现场的`文明施工，做到工完料净，活完场清。7、乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。8、如果乙方在施工现场及现场外出现任何大小事故均由乙方自行承担，如造成甲方经济损失及附带赔偿的仍有乙方全部负责。四、奖罚标准：1、甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖50—100元。2、乙方进入施工现场不带安全帽及高空作业不带安全带的

　　罚50元/人次。3、在工地内打架斗殴罚款1000—20__元/人次。4、偷盗公共财物发现一次罚款5000—10000元/人次，并给

　　予辞退处罚，一并送公安机关处理。5、乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不

　　强或失职所造成设备损坏罚款100元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。

　　6、保持伙房及生活区卫生，给人卫生要保持整洁。排出值日表，每日打扫宿舍卫生，如经工地项目部检查不合格，罚款100元/人次，限期整改，限期不整改者三倍处罚，三次不整改者责令撤离施工现场。

　　7、对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方进行罚款500—1000元。

　　8、情节严重者送有关部门处理。五、本协议书一执两份，双方各执一份。甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：______________年___月___日____年___月___日

篇十五：文明施工协议书范文

　　发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）

　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步明确甲、乙双方的安全责任，维护甲乙双方的共同利益，保护现场人身和设备安全，保持良好的工作秩序和工作环境，防止各类事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《大唐集团公司安全管理制度汇编》、《电业安全工作规程》、《中国大唐集团公司安全生产工作规定（大唐集团制〔2008〕28号）》、《中国大唐集团公司防止风力发电生产重大事故六项重点要求实施细则》、《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法（大唐集团制〔2008〕18号）》、《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》、《中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法（大唐集团制〔2008〕19号）》、《中国大唐集团公司消防安全管理标准》以及有关法律法规的规定，经双方协商同意，签订本协议。

　　本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行，如双方在履行本协议过程中存在异议，以电力行业规程、规定、制度为标准。

　　一、甲、乙双方共同的责任1、双方应必须确保的安全目标：不发生人身伤害及以上事故，轻伤事故率控制在1‰以下；不发生火灾事故；不发生重大环境污染和破坏事故；不发生有人员责任的一般及以上施工机械和设备损坏事故；不发生人员责任造成的电网事故；不发生人员误操作事故；不发生倒杆、倒塔、断线事故；不发生一般及以上交通事故；在施工区内不发生交通责任事故；不发生公共卫生事件。2、双方均应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、项目公司的安全生产规章制度，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3、健全完善各项安全生产规章制度和目标责任制，建立完善的安全监督和保证体系，落实各自的安全生产职责，杜绝违章指挥和违章作业，共同做好施工现场的安全、文明生产，不断提高安全施工管理水平。4、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟定改进措施，并提出对事故责任者的处理意见。5、本协议甲、乙双方的法人代表是各自的安全第一责任者，对各自的安全施工负全责。二、甲方的安全责任

　　1、严格按照国家、行业、集团公司、新能源公司以及本公司有关法律、法规、规程、标准、规范、制度，《中国大唐集团公司发包工程安全管理》、《中国大唐集团新能源股份有限公司发包工程安全管理规定》有关要求，开工前按照有关要求对乙方的安全资质和安全条件进行审查，不符合要求的禁止进入施工现场。

　　2、开工前对乙方工程负责人及有关安全技术人员进行施工安全交底，并有相关的记录。3、在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤及有可能引起设备损坏等工作时，甲方应审查乙方的安全措施是否符合现场要求，并监督乙方实施。按《电力安全工作规程》的规定，要求乙方设专职监护人，必要时甲方派人到现场监督，乙方应积极配合。4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。施工过程中甲方实行公司、部门、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，并督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械严重损坏事故；（3）发生施工现场火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；（6）更换不符合资质、标准等要求的人员或设备等。三、乙方的安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电

　　1

　　力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》《中国大唐集团公司发包工程安全管理》、《中国大唐集团新能源股份有限公司发包工程安全管理规定》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、乙方进入施工现场，必须指定施工负责人，便于施工过程中的协调、联系。施工期间，乙方应设有专职安全监督人员（少于30人者设兼职），并指派安全监督人员作为安全工作联系人。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，并经公司安全监督审查通过，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

　　6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

篇十六：文明施工协议书范文

　　文明施工合同10篇在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的文明施工合同，希望对大家有所帮助。文明施工合同1甲方：江苏南通三建建筑装饰工程有限公司乙方：身份证：为了施工工地的施工生产安全，生活安全，交通安全，确立安全生产管理目标，规范管理、依法管理、效益管理。杜绝重大事故的安全，经甲乙双方一致同意，特签定安全生产合同如下：一、现场施工人员必须接受施工前三级（公司、施工队、班组）安全知识教育。二、施工人员必须熟知本工种安全操作规程、现场安全管理制度及现场纪律。按规定使用好安全“三宝”（安全帽、安全带、安全网）。三、严格遵守甲方制定的《安全文明施工管理制度》。四、严禁串岗作业。2M以上（含2M）高处作业，严禁抛掷任何物品和酒后作业。所有机械有专人保管，施工用电及照明灯由专职电工安设，不得私拉私接。杜绝私设电焊及高容量灯具，特殊工种必须持证上岗。五、吊物下方严禁行人，上下班应按规定安全通道出入，不得冒入危险地段。六、搞好内部团结，不打人、不骂人。如有争执应报请班长，工长、队部领导协调处理，如粗暴侵入后果自负。七、因工作安排外出，严守交通法规，过越马路看清来往车辆，行人应走人行道，宁停三分不抢一秒。八、工作以外处理个人事务，应事先向班长、工长请假，但工作以外发生一切事故全由本人自负，单位不负任何责任。

　　九、遵纪守法，不侵占他人物品与公物，不搞小团体，不无理取闹，不围攻领导，若屡教不改者，队部有权将其推出工地。

　　十、队部健全安全生产管理网络机构，配备专职安全生产管理人员，安全员主要进行一下工作：

　　1、安全生产现场纪律制度的制定与公布，设备设施验收检查。2、安全生产技术交底与执行情况的检查。十一、加强消防、法制、法规教育，凡动用电焊，气割，必须由专人看管，并配备防火器材，严禁吸烟，杜绝火灾事故。十二、双方共同抓好现场安全管理工作，确保防护隔离主要通道口照明，安全设施齐全。发现安全隐患及时处理或立即向甲方主管领导汇报，及时排除隐患。十三、如乙方违反本合同条款，发生任何事故均由乙方自己承担（包括各项罚款）。甲方不负连带责任。十四、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。甲乙双方签字后开始生效。十五、附《安全文明施工管理制度》甲方：（盖章）乙方：甲方代表：乙方代表：年月日年月日文明施工合同2甲方：乙方：根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于年月日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程合同包干价位万元（大写：叁佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。二、甲方的责任、权利和义务

　　1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

　　2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。3、乙方主要负责人的职责①建立、建全本工程安全生产责任制，建全安全生产组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本工程项目安全文明生产费用发挥有效作用。②督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任由本工程项目负责。6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程所从事的工作相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

　　7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安

　　全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

　　8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

　　9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

　　10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。

　　11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。

　　12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。

　　四、安全文明施工措施费支付方式及使用要求1、合同签订后，甲方预付乙方安全文明施工措施费总费用总额的70%，即10.71万元（大写：壹拾万零柒仟壹佰元整），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付。3、工程实施完成后，本工程安全生产文明施工评价合格后，即支付剩余20%余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。五、违约责任按主合同执行

　　六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。

　　未尽事宜，双方协商解决。甲方：法定代表人（签章）：乙方：法定代表人（签章）：文明施工合同3甲方：乙方：甲方同安工业集中区全和光电通用厂房十五标段工程，为保证整个工程顺利进行，确保工人的人身安全及现场文明施工要求，经双方协商，制定如下条款：一、班组人数。二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、文明施工、防盗及治安管理等规章制度。三、规定：1.每个班组进入施工现场时，每个成员必须参加入场安全三级教育，履行签字手续，每人交身份证复印件一张、答考核卷一份。若一人未参加教育或一人未履行签字手续、一人未答考核卷，则扣除当月该班组500元.并责令该人员退场。2.任何班组在经过三级教育后，上班前，必须同项目部签定《项目与班组安全承包合同书》。班组应配合项目部作好安全工作，争创无事故月,即无安全隐患，无事故.四、达到事故控制指标1.无发生重伤事故，杜绝死亡事故。2.无发生火灾事故。3.轻伤率不超过0.5%。五、安全生产、文明施工纪律：1、安全生产

　　1.1、入施工现场必须戴好安全帽，如不戴安全帽每人一次罚款50元，戴安全帽不系好带子施工现场打赤膊罚款30元。施工现场穿拖鞋、赤脚、高跟鞋、高处作业穿硬鞋、带钉易滑的鞋每人罚款20元。

　　1.2、无安全防护的高空作业、临边作业不系安全带每人罚款30元。

　　1.3、打架斗殴，肇事方处罚500-1000元，当事人赔赏一切经济损失，直至追究刑事责任。

　　1.4、防火措施未落实，随意挪动防火器材罚50元。1.5、在施工现场、打闹、睡、玩火、嘻玩者罚20元。1.6、带小孩进入施工现场每发现一次罚20元。1.7、违章操作罚款50元；特殊工种未持证上岗罚款100元；酒后操作罚款200元。1.8、非专业人员擅自动用机械或使用手持电动式具罚款50-100元。1.9、非专业人员乱接乱拉电线罚50-100元，导致电器损坏除赔偿损失外加倍予以罚款。1.10、整改通知单不及时整改者罚款200元。1.11、配电箱内外放置任何杂物或一闸多机罚款100元。1.12、未经许可，任意拆除或移动安全防护设施罚款200-500元，破坏安全防护设施罚款500-1000元。1.13、高空作业不得抛掷物料，违者罚款100-500元,造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。1.14、木工在拆模过程中,严禁出现落物事故违者罚款200-500元,造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。1.15、严禁在外架上及临边1.0米内堆放钢筋、水电管件、钢管、木料、扣件等物料每次罚款200元若造成坠落者罚款500元，造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。1.16、安全内业资料不按时完成上交者罚款200元。2、文明施工2.1、工作范围内未做到工完场地清，产生的建筑垃圾未及时清理

　　运走,材料(钢管、木方、模板、水电管件等)以及半成品未分类堆放，堆码不整齐者罚款200-500元。

　　2.2、施工现场的.安全标语、标志以及其它警示标志不得损坏或移动的罚款50-200元。

　　2.3、施工现场临时宿舍严禁使用三炉及大功率用电器，违者没收并罚款100元。

　　3、对以上条款内容，乙方如有履次不改，甲方有权令其退场，因上述原因造成事故的，由当事人赔赏一切经济损失，直至追究刑事责任，所有罚款均从当月结算款中扣除。

　　4、乙方不按甲方要求的安全、文明施工规范标准进行施工，完全因乙方违章操作、有意、故意等行为造成的损失由乙方承担。

　　为加强安全管理，作到项目和班组齐抓共管，以上罚款班组负责60%，工人个人负责40%。

　　以上规定自双方签字之日起生效。甲方代表（签字）：乙方（签字）：年月日年月日文明施工合同4中建六局土木公司济宁汇翠园项目部二0一0年月日第一部分协议书发包方（全称）：中建六局土木工程有限公司济宁项目部承包方（全称）：为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理、落实安全生产责任制、依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方和承包方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致，签订本协议书。本协议书为工程承包合同的一部分，具有同等法律约束效应。

　　一、工程安全生产、文明施工标准本分包工程安全生产、文明施工标准双方约定为：1、符合国家及地方有关管理规定；2、严格遵守甲方对施工现场安全文明施工管理的要求；3、安全施工、文明生产，保证施工人员的身体及生命安全；二、组成本协议书的文件包括：1、本协议书第一部分：协议书；2、本协议书规定条款；3、其他管理规定补充条款；4、协议书履行过程中，发包方和承包方协商一致的其他书面文件。三、承包方向发包方承诺，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。四、承包方向发包方承诺，在履行本协议书的过程中，总承包方对分承包方所进行的一切处罚和处理分承包方均无异议。五、履行本协议书的过程中，发包方对承包方已处罚款项均不予以退还。第二部分规定条款一、管理目标：1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生；2、轻伤事故频率控制在3‰以内；3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；5、必须保证施工现场的安全文明施工符合中建系统及地方政府的要求；6、确保发包方的形象管理要求。二、用工制度：1、承包方项目经理及现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职能，未经发包方批准不得随意更换，如有违反，承包方必须接受罚款

　　500元/人、日次。2、承包方必须为现场作业的职工办理意外伤害保险，并为施工

　　场地内自有人员生命财产和机械设备、仪器等办理相应保险，并支付保险费用。

　　3、承包方须严格遵守国家和地方有关安全的法律、法规及条例，任何因为承包方违反上述条例造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由承包方承担，因此造成发包方的经济损失由承包方承担。

　　4、承包方的所有外来工人必须到公安局下属驻地派出所办理《暂住证》，否则发包方有权不予办理《出入证》。任何承包方违反上述规定造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任均由承包方承担，因此造成发包方的经济损失由承包方承担；

　　5、承包方应遵守发包方上级制定的有关外协队伍的管理制度及规定。

　　6、承包方应及时协调解决因本分包工程与附近居民或其他单位产生的一切矛盾。

　　三、安全生产要求1、承包方必须严格遵守、执行国家、行业主管部门和地方政府颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定：（1）《国家建设部关于建设工程施工现场管理规定》；（2）《企业职工伤亡事故报告和处理规定》；（3）《建筑施工现场环境与卫生标准》（4）《建筑施工安全检查标准》（5）《建筑施工高处作业安全技术规范》（6）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（7）《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（8）《施工现场临时用电安全技术规范》（9）《建筑机械使用安全技术规程》（10）《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（11）《劳动合同法》

　　2、承包方须自觉遵守、执行工程所在地的地方省、市有关文明安全施工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。

　　3、承包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分承包方承担。

　　4、在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，承包方应提出安全防护措施，并经发包方批准后实施，否则由此造成的损失及责任均由分承包方承担。

　　5、承包方必须尊重并且服从发包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按本协议书有关条款加强自身管理，履行己方责任。

　　6、承包方必须按照发包方的施工组织设计、方案考虑工程工序上的危险性，相关安全防护措施应严格执行。

　　7、承包方必须执行下列安全管理制度：7．1、承包方必须执行发包方的安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。承包方项目经理和安全负责人必须准时参加发包方通知召开的安全例会，如因特殊原因不能参加时应事先取得发包方的同意，并委托有资格人员全权代表项目经理或安全负责人参加会议和做出有关决定。承包方不能参加例会又未委托代表参加时，例会所做出的决定承包方必须无条件执行，同时承包方连续三次不能参加例会，发包方将对承包方进行50元/次的罚款。7．2、承包方必须严格执行入场员工的“三级安全教育”制度以及持证上岗制度：7．3、承包方项目经理、安全负责人、专职安全员必须持证上岗，否则由此造成的损失及一切责任均由承包方承担。7．4、承包方的施工员、技术员、质检员、材料员、专职安全员以及其他专业技术人员必须持有有效的岗位资格证书，否则不得上岗。7．5、承包方工人入场一律接受“三级安全教育”和发包方组织

　　的安全教育后方准进入现场施工，如果承包方的人员需要变动，必须提出计划报告发包方，按规定进行教育后方可上岗。

　　7．6、承包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有劳动局核发的特种作业操作证，持证上岗。

　　7．7、承包方工人变换施工现场工作内容或工种时，要进行转场和转换工种教育。

　　7．8、承包方必须执行安全检查制度：7．8．1、承包方必须按照发包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度、建立班前安全活动一小时制度，并将制度和日程安排报发包方审批后严格执行。7．8．2、承包方必须虚心接受发包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款及其他一切损失均由分承包方承担。7．8．3、承包方必须设立专职安全员（持证上岗），实施日常安全生产检查制度及工长、班组长跟班检查制度和班组自检制度。7．8．4、承包方必须严格执行发包方的检查整改制度。7．9、承包方必须执行安全防护文明施工合同5甲方：_______________________乙方：_______________________工程名称：___________________根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本合同书，共双方共同遵守。一、工程名称：_____________________二、承包内容：乙方承包甲方工程。三、甲方职责：1.甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。2.甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的人员

　　即进行清除，并做出罚款处理。3.甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、

　　法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。

　　4.甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具，否则，乙方有权拒绝施工，并报安全监督机关。

　　四、乙方职责：1.乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。2.乙方必须建立安全保证体系，选出专职安全人员，由甲方统一管理。3.乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。4.乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。5.乙方有权拒绝违章指挥。6.乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料镜，活完场清。7.乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。8.如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。五、奖罚标准：1.甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖__________元。2.乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚_________元/人次。3.在工地内打架斗殴罚款__________元/人次。4.偷盗公共财务发现一次罚款_________元/人次。5.乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款_________元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。6.保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款_______元，限期整改。

　　7.对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方责任人进行罚款_________元。

　　甲方负责人：__________乙方负责人：_______________年______月_____日______年______月_____日文明施工合同6立合同单位：（以下简称甲方）（班组）（以下简称乙方）一、目标：在项目施工过程中，乙方无发生因工伤亡事故。乙方施工项目责任期限内在项目部、集团公司、市（地）省、国家（部）级安全、文明检查中必须确保合格率为100%，杜绝不良影响。在责任期限内杜绝发生重大火灾事故，避免一般火灾事故。减少施工噪音、施工扬尘、控制污染排放。预防和减少职业病发生。其它。二、双方责任甲方责任：1、及时传达、贯彻上级和政府有关部门关于安全生产的政策、法规和要求，适时部署任务。对乙方安全生产、文明施工、环境保护和职业健康安全管理工作及时进行指导、督促、检查和服务。2、建立健全各级安全生产责任制，严格安全生产检查制度，确保安全设施的投入。3、在计划、布置、检查、总比、评比活动时，要同时把安全生产工作贯穿到每个具体环节中，特别要做好乙方上岗前的安全技术交底工作。4、检查督促乙方配备和正确使用各类防护、劳保用品。5、对乙方进行安全教育和培训，建立三级安全教育档案。6、杜绝违章指挥，制止违章冒险作业。进场作业人员必须用工手续齐全。布置和实施项目“创优化”工作。发生工伤事故，及时向上级有关部门报告，并按“四不放过”的原则进行调查处理。乙方责任：

　　认真学习和遵守安全操作规程及有关的安全制度，不违章蛮干。要遵章守纪，做到不伤害自己、不伤害别人和不被他人伤害。认真开展班前“三上岗”、每周“一讲评”的活动，并做好书面记录。对新调入班组的工人进行安全教育。对施工现场发现的安全隐患要及时处理；不能解决时，要及时向甲方报告。坚持文明施工，做好落手清工作。减少施工噪音、施工扬尘的产生，控制污染排放，争创绿色工地。协助项目建立义务消防组织，落实专人负责消防工作，严格执行动火审批制度，

　　确保安全。9、甲、乙双方必须遵守以上条款，并由乙方缴纳责任押金元。无发生工伤事故，到工程结束后，返回全部押金。如在责任期内发生工伤事故和其他条款扣除罚款和应扣的经济费用外，余额部分退还给乙方。三、奖罚办法按项目经理部制定的安全生产奖罚标准条款执行。四、本合同自年月日至年月日止。甲方代表：乙方代表：签章：签章：年月日年月日文明施工合同7甲方：项目部乙方：劳务专业工程有限公司工程名称：根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本合同书，共双方共同遵守。一、工程名称：二、承包内容：乙方承包甲方工程。三、甲方职责：1、甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理

　　职责。2、甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的人员

　　即进行清除，并做出罚款处理。3、甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、

　　法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。

　　4、甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具，否则，乙方有权拒绝施工，并报安全监督机关。

　　四、乙方职责：1、乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。2、乙方必须建立安全保证体系，选出专职安全人员，由甲方统一管理。3、乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。4、乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。5、乙方有权拒绝违章指挥。6、乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料镜，活完场清。7、乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。8、如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。五、奖罚标准：1、甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖100-500元。2、乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚20元/人次。3、在工地内打架斗殴罚款100-500元/人次。4、偷盗公共财务发现一次罚款500-1000元/人次。5、乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款100元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。

　　6、保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款500元，限期整改。

　　7、对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方责任人进行罚款1000-20xx元。

　　甲方负责人：乙方负责人：年月日年月日文明施工合同8为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产相关法律法规要求，强化施工现场的规范化，标准化，科学化管理，创建安全文明卫生工地，杜绝重大伤亡事故，确保施工安全，按照安全管理目标责任制要求，签订本责任书。一、安全目标（1）杜绝四级以上安全事故；（2）年负重伤率控制在0.1‰以内，年负伤频率在0.1‰以内；（3）一般火灾，爆炸事故控制在0.1‰以内；（4）职业病发病率控制在0.1‰以内；（5）建立健全安全管理机构，按规定配备专职和兼职安全员；（6）项目经理必须参加安全资格培训，重要岗位操作人员持证上岗率必须达到100%，起重机械检测率达到100%，操作人员必须佩戴胸卡上岗；（7）增强环保意识，市区（城区）内的工程采用环保型临时设施，使用密目全封闭施工，防止扬尘。污水必须沉淀处理，大型施工机械必须是正规厂家生产的，经过有关部门检测备案的产品。夜间施工必须办理审批手续；（8）注重节约能源资源，降低消耗。水电消耗不超过定额，尽量节约。钢材，水泥，木材不过定额预算，尽量回收利用上一道工序的废弃料。按照地方要求必须创建绿色节约型和平安工地的项目，项目部必须安排专职人员开展创建工作；（9）现场安全标化考核必须达到优良等级；（10）现场必须安排专职人员负责信息化安全模块录入工作，录入工作做到实时，真实，完整；

　　（11）_____________项目，目标到达_____________，（区文明工地，区标化工地，省级文明工地，省市级标化工地）。

　　二、具体要求：（1）落实各项安全管理制度，建立健全安全生产责任制，层层签订目标责任书，并严格考核。项目经理是安全生产及创建文明卫生工地的第一责任人，必须亲自安排部署，检查创建工作。成立安全生产，文明施工，防火。防汛等工作领导小组，落实责任，明确到人。（2）认真贯彻执行国家有关安全生产的政策，法律，法规，建设行政主管部门的有关规定，以及总公司及分公司的有关安全管理规定，搞好安全生产和文明施工，在施工现场采取维护安全，防范事故，预防火灾，中毒等措施。（3）施工现场必须严格按照《建筑施工安全检查评分标准》，《施工现场临时用电安全技术规范》，《建筑施工高处作业安全技术规范》，《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》，《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等规范，规程施工。（4）项目部应建立健全职工安全培训制度，未经安全教育培训合格的人员，不得安排上岗作业。（5）安全防护用品必须是有关安全备案的产品，严禁假冒伪劣产品进入施工现场。（6）施工中发生安全事故必须及时处理，及时采取减少人身伤亡和事故损失的措施，按照国家相关规定及时向有关部门报告。（7）在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的分部，分项工程应编制专项安全施工组织设计（方案）并采取技术措施，以保证分部，分项工程顺利进行。（8）根据班前安全活动制度，安全技术交底制度以及施工特点和作业条件，在班前就当天施工工程中应注意的安全事项向操作人员详尽交代并做好记录。各种安全设施和劳动器具必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。（9）施工现场应当设置“五牌二图”和地方规定必须增设的牌，图，施工区域各种安全警示标志应当齐全，整洁，醒目。

　　（10）场容场貌必须保持整洁，物料堆放整齐，建筑垃圾集中堆放清运。各种施工用具应按照施工平面位置存放，施工区域与生活区域必须严格隔离，危险区域有醒目的安全警示标志。

　　（11）施工现场必须实行全封闭式管理，封闭围挡必须符合规范标准要求和地方规定要求现场主要施工通道，加工场地必须硬化。

　　（12）项目部应当遵守有关环境保护的法律法规规定，采取控制和处理现场各种粉尘，废气，废水，固体废弃物以及噪音，振动对环境污染和危害的措施。

　　（13）现场临时设施的设置必须符合消防规定要求，应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生，通风，照明等要求。职工的膳食，供水供应应当符合卫生要求。

　　（14）项目经理和安全员应准时参加公司的安全例会和其他安全活动，不得无故缺席，安全员应及时上报公司要求的各种报表，整改回复等资料；按地方要求，及时，准确做好各种网上报表填报工作，如月度隐患信息排查表等。

　　三、奖惩办法：按照上海公司综合考评管理制度和施工质量，安全日常管理办法执行。四、责任书期限：（1）本责任书自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工交验终止。（2）如因履行本责任书发生纠纷，可诉至南通万众登记注册所在地人民法院审理。（3）本责任书一式二份，南通万众建设有限公司和项目部各拿一份。项目部：负责人：项目经理：签订日期_____年___月___日文秘站刊出文明施工合同9

　　建设单位：(以下简称“甲方”)施工单位：(以下简称“乙方”)为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。第一条：甲、乙双方严格按照经省人大批准的《河南省建设工程项目施工安全监督管理办法》和市政府关于安全、文明施工的要求，明确各自的职责，加强对施工现场的管理。第二条：乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。第三条：乙方应主动做好以下工作：一、施工现场办公及生活临设大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂物、积水、异味，并保证安全、美观;安全文明设施标志、标志牌应设置在明显位置;各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民;施工现场必须派专人管理，严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道;不得破坏工地周围树木、绿地;土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗避免尘土带到城市道路上。三、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止打架斗殴。四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须减速行驶;设置明显警示标志。五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电

　　炉子等妨碍现场安全的用电设备。六、现场消火栓及其他消防器材配电安全、位置合理，应有明显

　　的警示标志，严禁挪用，保证消防通道畅通;施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必

　　七、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进行施工现场;严禁工人酒后上岗。

　　八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。

　　九、工人食堂必须干净，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暧可统一安装空调。

　　十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改;同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监督部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合，认真履行。

　　第四条：安全文件施工措施费的使用按施工合同执行;凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、县主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。

　　第五条：本协议自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日________年____月____日文明施工合同10依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、××市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建

　　设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承

　　包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

　　一、建设单位的权力和义务l．审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。2．审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。3．协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。4．如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。5．对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。二、总承包单位的权利、责任和义务l．按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。2．配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。3．分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。4．对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。5．对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。6．由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。三、分包单位的权利、责任和义务l．贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安

　　全生产管理负全面责任。2．服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安

　　全生产法规的指令。3．对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、

　　临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。

　　4．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

　　5．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使（租）用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。

　　6．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

　　7．按照××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其他事故隐患，应向总承包方及时报告。8．按照××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。。在安全教育或安全活动中如需要，可要求总承包单位提供帮助。

　　9．使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

　　10．服从总承包单位现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

　　11．由于自身原因造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故责任和经济责任。

　　12．由于总承包方责任造成的生产安全事故，分包方有义务负责协助处理善后事宜。

　　13．由于双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有

　　关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。14．发生生产安全事故后，必须在1h内向总承包方报告，并按照

　　××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

　　四、补充条款建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：本协议书一式三份，签字（盖章）后生效，建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。建设单位（章）项目负责人：年月日总承包单位（章）安全管理人员：项目负责人：年月日分包单位（章）安全管理人员：项目负责人：年月日

篇十七：文明施工协议书范文

　　文明安全施工协议书1

　　甲方：________________乙方：________________为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全目责任协议书，具体责任条款如下：一、工程项目情况1、工程项目名称：_______________________________________2、工程地点：_______________________________________3、工程范围：_______________________________________4、工程期限：______年_____月_____日至______年_____月_____日二、管理人员为保证施工现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员：1、甲方现场管理人员：___________________，联系方式：___________________2、乙方现场管理人员：___________________，联系方式：___________________三、甲方的安全责任1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。3、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　四、乙方的安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《电信工程施工安全施工摘录》等有关其他安全施工规定、制度。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　5、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　6、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

　　7、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　五、违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　六、出险理赔责任

　　对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

　　七、合同订立地位于：___________________________。

　　八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　九、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　十、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份。

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

　　文明安全施工协议书2

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

　　4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　5、对乙方的.安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

　　9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、服从甲方安全生产管理。

　　3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

　　4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　三、协议内容：

　　1、登高上架要求

　　（1）施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

　　（2）高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

　　（3）进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

　　（4）工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

　　（5）特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

　　2、用电要求

　　（1）配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

　　（2）配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

　　（3）电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

　　（4）施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

　　（5）配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

　　（6）配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

　　（7）用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

　　（8）使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

　　（9）现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

　　3、电焊机使用要求

　　（1）操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

　　（2）所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

　　（3）电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

　　（4）遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

　　（5）焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

　　（6）各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

　　4、室外吊篮施工要求

　　（1）施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

　　（2）上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

　　（3）吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

　　（4）进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

　　（5）吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

　　5、文明施工要求

　　（1）进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

　　（2）寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

　　（3）严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

　　（4）施工现场严禁随地大小便。

　　（5）严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

　　（6）施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

　　6、施工现场环境要求

　　（1）施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

　　（2）施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

　　（3）施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

　　（4）施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

　　（5）在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

　　7、工程质量的要求

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式_____份，甲乙双方各保存_____份，签定施工合同的.同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

　　文明安全施工协议书3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地址：_______________

　　3、分包工程范围和内容：_________________

　　4、分包形式：包工包料

　　二、工程项目期限：

　　自_________年_____月_____日起开工至_________年_____月_____日止完工。

　　三、协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

　　（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

　　8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施

　　工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

　　10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

　　12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

　　13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

　　15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

　　16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向xx城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门、办理施工登记手续。

　　19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

　　20、本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式____份，甲、乙方各执____份，安监站各____份备案。

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

篇十八：文明施工协议书范文

　　文明施工是很重要的，下面WTT整理了文明施工协议书，欢迎阅读!

　　文明施工协议书一依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、××市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”(以下简称《协议书》)。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。一、建设单位的权力和义务

　　l.审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

　　2.审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

　　3.协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。

　　4.如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。

　　5.对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。

　　二、总承包单位的权利、责任和义务l.按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。2.配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。3.分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。4.对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。5.对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。

　　6.由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

　　三、分包单位的权利、责任和义务l.贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。2.服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。3.对由总承包单位交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。4.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电。5.对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使(租)用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。6.为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人

　　员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

　　7.按照××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其他事故隐患，应向总承包方及时报告。

　　8.按照××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求总承包单位提供帮助。

　　9.使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

　　10.服从总承包单位现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

　　11.由于自身原因造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故责任和经济责任。

　　12.由于总承包方责任造成的生产安全事故，分包方有义务负责协助处理善后事宜。

　　13.由于双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

　　14.发生生产安全事故后，必须在1h内向总承包方报告，并按照××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

　　四、补充条款建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：本协议书一式三份，签字(盖章)后生效，建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。建设单位(章)项目负责人：年月日总承包单位(章)安全管理人员：项目负责人：年月日分包单位(章)安全管理人员：文明施工协议书二甲方：鸭绿河农场街道办事处乙方：为进一步加强城区建筑工地现场管理，切实解决建筑工程施工影响市容环境问题，落实建筑工地文明施工长效管理措施，提高全场建筑工地现场文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《鸭绿河农场小城镇与市容环境卫生办理办法》等相关规定，现就进一

　　步加强城区建筑工地现场管理与乙方一致议定达成如下协议内容：

　　一、乙方需一次交付甲方______币________元作为保证金。保证施工期间没有车辆或人员破害市容市貌及环境卫生的行为发生。

　　文明施工协议书文明施工协议书二、乙方在施工期间发生损害市容市貌或违反甲方规定的行为时，甲方有权按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》及其他的相关规定扣除相应的部分保证金，保证金不足全额的50%时需补足保证金。三、乙方在施工期间严格管理运输车辆，运输车辆在出入场区时必须按照甲方所规定的路线慢速行驶，并处理好运输期间不遗撒、不泄露运输物品及车辆带泥上路行驶，违反规定者按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定从严处罚。四、乙方在施工期间要严格管理施工人员，严禁施工人员随意损坏公共设施、随地大小便、乱扔垃圾及其他损害市容市貌的行为发生，一经发现将按照相关规定对施工单位(个人)及施工人员从严双项处罚。五、本协议有不详之处将参照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定执行。

　　推荐访问:文明施工协议书范文 协议书 文明施工 范文