工程施工合同范本1

　编号：JZ-202139015

　甲

　方：_ _ ______________________ _

　乙

　方：_ _ ______________________

　签约地点：_ _ _____ _ _____ _ _____ _ ____

　签约时间 ：_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日

　 工程施工合同范本 16 篇

　The content of this contract refers to a provision made by two or more parties by consensus,

　which is used to restrict their respective rights and obligations when dealing with certain matters.

　工程施工合同 16 篇

　 工程施工合同范本篇 1

　 项目名称：

　 发包方承包方：

　 依据《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，经发包人与承包人平等协商，就本项目施工等问题达成如下协议：

　 第一条承包方式

　 本项目采用包工、包料、包质量的承包方式。

　 第二条施工内容

　 1、不含所有土建部分及钢结构防火。

　 2、东向山墙下不做围护。

　 3、严格按照发包方有关人员签字认可后的设计图纸要求进行施工。

　 第三条承包工期

　 1、完成本项目承包施工内容总工期（日历工期）40 个有效工作日

　 2、开工日期：根据具体情况发包方通知

　 第四条施工图纸

　 1、施工图纸由承包方尽快提供，图纸如今后发包方要求有资质的设计单位说明：本合同内容是指两个或两个以上当事人之间表示一致而订立的一项规定，用以在处理某些事情时约束其各自的权利和义务。文件为 word 版本，可新增或删除文档中的内容，切勿直接套用。

　审核盖章，发包方负责 3500 审核费用。

　 2、施工过程中如发包方需增加图纸以外的施工内容，发包方承担所增加的费用。

　 第五条发包人主要责任和义务

　 1、发包人向承包人提供施工用水用电，工人住宿场地，设备车辆出入通道，屋面太空瓦制作场地。

　 2、及时对工程质量、进度进行检查。协调、办理施工管理部门各方面关系及手续（如报建），承包方提供办理资料，所有费用由发包方承担。

　 3、按合同条款规定及时支付工程款。

　 第六条承包人主要责任义务

　 1、合同签订后，尽快向发包人提供详细的施工图纸和进度计划。

　 2、接受发包人合理的各项指令、通知及对质量进度的管理与监督。

　 3、工程完工后，应及时清除施工现场的各种临时设施及建筑垃圾和施工废弃物。

　 4、搞好安全文明施工，施工过程中造成的安全事故，一切后果自负。

　 5、承包人在竣工验收后，应提供完整的竣工资料 3 套交发包人。

　 第七条工程质量

　 1、承包人应严格按国家、行业等所颁技术规范、规程施工。

　 2、承包人不得采用不能保证工程质量的施工工艺。

　 3、禁止使用不合格的原材料、成品、半成品。主要材料必须提供合格证或检验报告。

　 4、承包人擅自变更设计而造成的经济损失及影响由承包人自负。

　工程施工合同范本篇 2

　 发包人（全称）：

　 承包人（全称）：

　 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　 一、工程概况

　 1。工程名称：

　 2。工程地点：

　 3。工程立项批准文号：

　 4。资金来源：

　 5。工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

　 6。工程承包范围：

　 二、合同工期

　 计划开工日期：

　 计划竣工日期：

　 工期总日历天数：

　 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　 三、质量标准

　 工程质量符合标准。

　 四、签约合同价

　签约合同价为：人民币（大写）（￥元）；

　 五、项目经理

　 承包人项目经理：

　 六、合同文件构成

　 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　 （1）中标通知书（如果有）；

　 （2）投标函及其附录（如果有）；

　 （3）专用合同条款及其附件；

　 （4）通用合同条款；

　 （5）技术标准和要求；

　 （6）图纸；

　 （7）已标价工程量清单或预算书；

　 （8）其他合同文件。

　 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　 七、承诺

　 1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　 2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

　和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　 3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　 八、词语含义

　 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　 九、签订时间

　 本合同于年月日签订。

　 十、签订地点

　 本合同在签订。

　 十一、补充协议

　 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　 十二、合同生效

　 本合同自生效。

　 十三、合同份数

　 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　 发包人：（公章）

　 承包人：（公章）

　 法定代表人或其委托代理人：

　 法定代表人或其委托代理人：

　 组织机构代码：

　地址：

　 邮政编码：

　 组织机构代码：

　 地址：

　 邮政编码：

　 工程施工合同范本篇 3

　 发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

　 总承包方：___________________，以下简称乙方

　 分包方：_____________________，以下简称丙方

　 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　 一、工程概况

　 1、工程名称：___________________有限公司一期消防工程

　 2、设计单位：______________________________________

　 3、工程地点：______________________________________路

　 二、各方职责

　 甲方：______________________________________

　 乙方：______________________________________

　 丙方：______________________________________

　 技术文件和承包范围：________________________

　 技术文件：__________________________________

　1、（一期工程）施工图

　 2、建筑工程消防审核意见书____杭公消审[]第______号

　 3、施工图审查报告

　 4、（二期工程）消防系统图 5、投标文件（预算书）

　 承包范围：

　 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

　 第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

　 1、总包管理费 3%

　 2、市场价格风险调整的不可预见费用

　 3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

　 4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）

　 5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　 6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　 7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和

　消防验收。

　 第二条工期要求和开工日期 1、工期要求：

　 主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间 2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　 （工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

　 第三条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

　 第四条材料、设备的采购、供应方式和要求

　 1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　 2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　 第五条工期、质量保证金

　 1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

　 2、项目保证金的支付：

　 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　 3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

　 第六条工程价款及支付方式

　 1、房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元；

　2、丙方支付给乙方总包管理费_________%（_________万元）；

　 3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

　 4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

　 5、余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

　 6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　 第七条工程质量保修保修期为二年。

　 在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　 第八条违约责任及处理

　 1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　 2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　 3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　 4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全

　部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　 5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　 第九条其它

　 1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　 3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

　 4、甲乙丙方同意

　 本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　 5、本协议履行地为本工程所在地。

　 6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　 甲方：__________________代表：__________________

　 乙方：__________________代表：__________________

　 丙方：__________________代表：__________________

　 _______年______月_____日

　 工程施工合同范本篇 4

　 甲方（发包方）：

　 乙方（承包方）：

　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任义务，经双方协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守：

　 第一条工程概况

　 1、工程名称：施工变安装工程

　 2、工程内容：

　 （1）、配电房土建工程（由发包方按绿能设计图自行施工）：安装（规格）变压器台，在户外新做一组接地网并引接至。

　 （2）、配电房内：安装高压柜三面（一进一计一出），安装低压（抽出式）馈电柜三面（一总二出），敷设（规格）高压电缆米及两个电缆头制作，对高低压变配电设备进行调试。

　 第二条承包方式

　 包工包料，如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分，甲乙双方另行签订补充协议。

　 第三条工期

　 1、合同工期总日历天数为日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算，同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期，此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期，竣工日期以乙方完成安装并经供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。

　 2、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的，甲方应顺延工期。

　 3、等待供电局高压线路安排停电计划时间不在本合同工期内。

　 4、等待甲方向供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互感器的时间

　不在本合同工期内。

　 第四条工程预算造价及工程款的结付方式：

　 1、工程造价按照年《全国统一安装工程预算定额目表》和《建筑工程费用定额》计取，安装工程预算为人民币圆整（￥）（本预算书只作为拨款依据，不能作为结算依据，定额子目以实际发生计取）。

　 2、工程款的支付

　 （1）本合同签订后，乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工程量的%时，甲方按预算总价的%向乙方支付工程进度款；

　 （2）在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料，甲方在收到结算书及完善的资料之日起，十四个工作日内审核完毕（在此之间，乙方必须配合甲方审核工作，否则一切后果将由乙方承担），双方在结算书上签字确认后，并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款（须扣除 1%的维修保证金，不计息）。

　 （3）结付工程款前，乙方应按结算总额提供税务发票（含保修金）。施工用水电费由乙方支付。

　 第五条保修期限

　 在甲方正常使用的前提下（正常使用条件是指：按配置的负荷要求用电，不超负荷用电），乙方对本工程安装质量承担保修责任，安装工程的保修期限为两年，从供电局验收合格之日起算，人为或不可抗力原因造成的除外。

　 第六条材料的采购

　 1、甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品，否则必须清退出场，已

　施工的由乙方无条件返工。

　 2、在甲方工地范围内施工，待施工完毕交付甲方使用后，如出现人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。

　 第七条竣工验收

　 工程竣工后，由供电局按有关供电技术规范进行初验收，甲方以本工程通过供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合供电局的有关技术规范及标准的，所造成的整改及返工费用由乙方负责，并负责整改至通过供电局的验收为止。

　 第八条安全责任

　 乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工，保证施工安全，在施工过程中，乙方应自行办理有关安全、保险等手续，如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。

　 第九条关于隐蔽工程

　 在乙方进行电缆或接地网等隐蔽施工前，乙方应通知甲方预算员及相关人员到现场确认工程量，乙方方可进行隐蔽施工，否则甲方对已发生的工程量不予确认；如在乙方书面通知甲方到场而甲方不到场的，乙方应推迟施工，并由甲方工程部向乙方签认“工期顺延”。

　 第十条违约责任

　 1、如甲方不能按照合同第三条如期付款的，逾期每日应按甲方应付款的万分之三支付违约金；

　 2、若乙方不能按本合同工期完成施工及通过验收的，每超期一天，按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金。

　3、因乙方原因需返工而造成逾期交付的，乙方应承担逾期交付的违约责任。

　 第十一条其他

　 1、由于设计变更的费用另计，因设计变更及不可抗力的因素造成的工期延误相应顺延；

　 2、本合同未尽事宜，由双方平等友好协商解决；

　 3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。

　 甲方：乙方：

　 法定代表人：法定代表人：

　 委托代表人：委托代表人：

　 开户银行：开户银行：

　 帐号：帐号：

　 日期：年月日日期：年月日

　 工程施工合同范本篇 5

　 发包人（甲方）：

　 承包人（乙方）：

　 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　 一、工程概况

　 工程名称：养猪场建筑工程地点：工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑

　 二、工程承包范围承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

　三、合同工期：开工日期：______年______月______号坯房竣工日期：______年______月______号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：______天

　 四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延（1）设计变更和工程量增加；（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；（3）不可抗力自然条件；

　 五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　 六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准（不包括材料质量）

　 七、合同价款：金额：建筑面积每平方米￥______元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥______万元竣工日付款：佘下总金额的______%工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款

　 八、组成合同的文件包括：1、本合同协议书 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　 九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　 十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前 10 向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　 十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　 十三、合同生效

　 合同订立时间：________年__________月__________日

　 合同订立地点：_______________________________________________

　 本合同双方约定___________________________________后生效。

　 发包人：（签名）_____________________________电话：__________________住所：_______________________________________

　 承包人：（签名）____________________________电话：___________________住所：_________________________________________________

　 工程施工合同范本篇 6

　 为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，于年月日在签署本合同。

　 鉴于：

　 1．甲方委托乙方负责工作。

　 2．乙方承诺按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行承担。

　 3．乙方作为有经验的承包商，在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、（总承包工程）项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装

　运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。

　 甲乙双方达成如下协议：

　 1.工程概况

　 1.1.工程名称：

　 1.2.工程地点：

　 1.3.承包范围：

　 1.4.本工程采用总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。

　 1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方若拟对部分工程采取分包，须上报甲方，征得甲方书面同意后方可实施，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

　 2.工期及施工进度

　 2.1.本工程绝对日历工期为日，

　 开工日期：；

　 竣工日期：。

　 以上日期如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。

　 2.2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不可抗力外各种外部不

　利因素及甲方分包工程的合理工期等。

　 3.合同价款

　 本合同为固定总价合同，合同总价为元（大写：）。

　 4.质量标准

　 本工程质量标准：合格。

　 5.附则

　 5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。

　 5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。

　 5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。

　 5.4.本合同一式份，甲方执叁份，乙方执份，具有同等法律效力。

　 发包方（公章）：承包方（公章）：

　 地址：地址：

　 电话：电话：

　 法定代表人（或授权人）：法定代表人（或授权人）：

　 主管领导：主管领导：

　 经办人：

　 开户银行：开户银行：

　 帐号：帐号：

　 年月日年月日

　 工程施工合同范本篇 7

　 承包权经营合同

　发包人：（以下简称甲方）

　 承包人：（以下简称乙方）身份证号：

　 依照中华人民共和国《合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。现将甲方经营权在本合同期限内供乙方以供经营，甲、乙双方就经营合同有关事项协商一致，并达成如下条款：

　 一、承包经营区域范围：

　 二、承包经营期限年，自年月日起，至年月日止，期间可享用甲方现有资质，即（公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、园林绿化贰级、）在规定的区域内进行投标承接工程。

　 三、承包经营条件

　 （1）乙方每年必须确保固定上交甲方的经营权使用叁拾万元整，须在每年初交清（第一次在合同签订时一星期内交清）。

　 （2）乙方投标承接工程后，必须按照甲方规定，另行上交相应比例的项目管理费（以中标价为准）：即高速公路工程 3%、市政工程 1.5%、园林绿化工程 2%。

　 四、在承包经营期间：甲方下文任命乙方为分公司经理，副经理以下人员由分公司经理自行聘任组成，并由分公司经理报甲方备案。甲方所聘任成员在承包期满或合同解除后即告解体。

　 五、乙方分公司的成立，甲方提供相关证件、证书、由乙方负责向当地建设、建筑主管部门和工商行政部门办理注册登记等手续。

　 六、甲方提供营业执照、资质证书、介绍信、授权委托书等资料，为乙方

　办理投标和施工事宜，相关费用由乙方承担，乙方需要甲方编制标书的费用另行商定。

　 七、乙方在承包经营期间必须依法建立财务制度，所经营的业务一切税费均以甲方名义如期向有关部门缴纳，并定期向甲方递交财务报表和有关完税凭证，随时接受甲方的财务审计监督。

　 八、乙方中标后应及时向甲方报告中标工程具体内容，并向甲方递交投标资料和中标通知书正本、施工合同正本、一套完整的施工图纸以便存档，工程竣工后一个月内，向甲方递交相关的竣工资料备案。

　 九、乙方承包经营期间，必须认真全面履行所承接的工程施工合同的各项条款（任务），按质、按量完成合同内容，并做好工程回访服务，全面维护甲方信誉和合法权益，工程施工项目经理部由甲方监督乙方组建，若需甲方派驻工程管理及技工人员，工资、待遇由乙方负责。工程管理由乙方全权负责，工程款必须做到专款专用，若乙方未能妥善处理好工程款用途，甲方有权对该项目账户予以管制。

　 十、乙方有责任编制项目管理实施规划，建立健全质量和安全保证体系，抓好现场的施工生产，乙方在施工、经营中发生的工伤事故、安全、质量及拖欠员（民）工工资等其他侵权事件及经营中发生的一切纠纷均由乙方承担，因此对甲方造成的影响和损失，甲方有权向乙方追偿。

　 十一、乙方必须认真执行国家有关法律、法规和甲方的各项管理制度，负责协调当地工商、税务、建设单位、监理、质检及各级建设行政主管部门的关系，积极主动接受相关职部门的检查与监督，并及时向甲方反馈有关信息。

　 十二、乙方应有计划地安排员工参加相关的培训，具备条件的员工由甲方

　统一申报技术职称，所需费用由乙方承担。

　 十三、乙方必须对经营的工程项目按照国家有关规定承担相应的经济和法律责任。

　 十四、甲乙双方应相互为对方保守商业秘密，乙方在确保甲方利益的基础上有独立确定投标价的权利。

　 十五、乙方在承包经营期间，若不能自觉地履行上述职责及义务的，甲方有权终止合同，并且不退还当年上交的费用。

　 十六、违约责任

　 甲乙双方应认真全面履行本合同，除不可抗力外违约的，责任方在赔偿对方相应的损失后，必须另支付壹拾万元违约金。

　 十七、其他条款

　 1、乙方超出本区域的投标须报经甲方同意方可进行。

　 2、经营承包期满后，若乙方履行本合同情况良好，在同等条件下享有优先续签权。

　 3、本合同在实施过程中如有争议且协商不成的，可依法向甲方所在地法院起诉。

　 4、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后，签订补充协议（合同），补充协议与本合同具有同等效力。

　 5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　 甲方：乙方：

　 法人代表签字：签字：

　 年月日年月日（附身份证复印件）

　工程施工合同范本篇 8

　 甲方：四川宏茂建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。

　 第一条、工程概况

　 1、工程名称：。

　 2、工程地点：。

　 3、施工内容及范围：。

　 4、工程质量：合格。

　 5、工期：。

　 6、合作方式：

　 由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。

　 第二条、项目管理模式

　 一、项目合同管理

　 1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。

　 2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约

　责任。

　 3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资质的独立法人企业（劳务公司），报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。

　 二、项目班子管理

　 1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足

　 施工要求的项目班子。

　 2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。

　 第三条、项目管理费用及保证金

　 1、乙方按工程结算总价的%向甲方缴纳管理费（不含税金及有关部门规费），由甲方统收统支。

　 2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。

　 3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。

　 4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。

　 5、甲乙双方约定：乙方按合同总价 2%（特殊情况可根据工程规模请示后调整）向甲方缴纳保证金（含 0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康安全、进度保证金），可按工程进度分阶段缴纳。

　 第四条、项目管理人员构成及工资标准

　1、甲方委派为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为。

　 2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：（含五类保险）：元/月；元/月（通讯费由乙方解决），乙方提供食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。

　 3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应该无条件支持，工资照常发放。

　 4、乙方委派为乙方项目管理代表，其余项目人员为。

　 第五条、财务管理

　 一、资金管理

　 1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付计划，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。

　 2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙

　 方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否则甲方有权立即终止合同。

　 3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访，一次处罚壹至伍万元。

　 二、财务管理

　 1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。

　2、工程开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。

　 3、乙方必须在工程竣工后 6 个月内与业主完成财务决算、否则，乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求，直至申请人民法院支持。在工尾款支付前，乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料（原件）送交甲方财务部门存档后，方可根据具体情况支付。

　 4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障双方的经济利益。

　 三、税收管理

　 1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费，以及其他应缴纳的税金（所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳）。工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续，并提供有效的完税凭证。

　 2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票，（建筑工程成本发票不得低于工程款 70%，装饰装修工程成本发票不得低于工程款 60%）。

　 3、工会经费按四川省人民政府川办（2006)187 号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金 0.3%、残疾人保障金%等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。

　 4、合同印花税按 0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。

　第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理

　 一、工程质量管理

　 1、甲乙双方约定：乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否则予以扣罚。

　 3、工程未达到质量要求，乙方应及时整改，并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况，并作出相应处罚。

　 二、工程职业健康安全管理

　 1、甲乙双方约定：乙方达到职业健康安全目标要求（无重大伤亡事故，轻伤频率低于 1.5%。）后，甲方将职业健康安全保证金返还乙方，否则予以扣罚。

　 2、乙方在施工现场须设置专职安检人员，落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患，有权纠正、罚款或立即停止其工作。

　 3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中，因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行处罚。

　 4、乙方在施工中发生安全事故，应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。

　 5、按规定应办理保险的，由乙方负责办理，费用由乙方承担，保险单据原件交甲方。

　 三、环境、标化管理

　 1、甲乙双方约定：乙方达到甲方要求的标化工地标准，则甲方将该保证金

　返还乙方，否则，予以扣罚。

　 2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。

　 3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，若施工过程中出现安全责任事故，不文明施工行为，造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。

　 四、进度管理

　 1、甲乙双方约定：乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的`要求，则甲方将保证金返还乙方。否则，予以扣除。

　 2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚，其所有的经济损失由乙方承担。

　 五、工程资料管理

　 乙方应按甲方要求，做好施工过程中资料收集、整理工作，根据公司川四建发[2007]21 号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。

　 六、生产要素管理

　 乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同，若确需签订，必须事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同，须交甲方备案。

　 七、违约责任

　1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。

　 2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因，受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚，且承担行政处罚，若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1%进行处罚。同时，若乙方无故拒付农民工工资，甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。

　 3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查，其检查评定结论必须在合格以上，若不合格视其情节轻重予以处罚。

　 4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格，按结算总价的 1%进行处罚。

　 5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙方承担。

　 6、若因乙方原因，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　 第七条、争议解决方式

　 在履行合同过程中，甲乙双方若产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　 工程施工合同范本篇 9

　 发包人(甲方)：_________(全称)

　 承包人(乙方)：_________(全称)

　 承包人资质等级：_________

　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

　 1 工程概况

　 1.1 工程名称：_________。

　 1.2 工程地点：_________。

　 1.3 工程内容：_________。

　 1.4 承包范围：_________。

　 1.5 承包方式：_________。

　 □乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)□乙方只包工

　 1.6 工程结构：_________。

　 1.7 装饰装修施工面积：_________。

　 2 工程质量

　 2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

　 2.2 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)_________。

　 2.3 约定标准：_________。

　 3 工期

　 3.1 总工期：_________日(为日历工期，并包括法定节假日)。

　 3.2 开工日期：_________年_________月_________日。

　 3.3 竣工日期：_________年_________月_________日。

　3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前 2 日以书面形式通知甲方，如甲方 2 日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

　 3.5 暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在 24 小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在 12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

　 3.6 工期顺延

　 3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

　 (1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。

　 (2)工程量增加、设计变更的。

　 (3)甲方未按时验收隐蔽工程的。

　 (4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

　 (5)7 日内由于非乙方原因停水停电累计 8 小时以上不能施工的。

　 (6)甲方未按时支付工程款的。

　 (7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

　 (8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　 3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

　 3.7 工期提前

　 3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷

　工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在 3 日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

　 3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：

　 (1)提前的时间。

　 (2)乙方采取的技术措施。

　 (3)甲方为实行新技术措施提供的条件。

　 (4)实行新技术措施增加的费用。

　 4 设计

　 4.1 设计图纸及技术文件的提供方式

　 □由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

　 □由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。

　 □由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

　 4.2 设计变更

　 4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工 3 日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

　 4.2.2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。

　 4.2.3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

　 4.2.4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

　 4.2.5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，

　以作计价及施工依据。

　 5 工程价款

　 5.1 本工程价款：_________

　 □招标工程以中标价为准。(应附中标通知书)

　 □非招标工程以审定的工程预(概)算书为准。

　 5.2 本工程价款总计：_________人民币_________元，_________元。

　 5.3 本工程价款可在出现下列情况时调整：_________

　 (1)甲方确认的工程量增减。

　 (2)甲方确认的设计变更或工程洽商。

　 (3)符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。

　 (4)双方约定的其他增减或调整。

　 工程施工合同范本篇 10

　 发包方（甲方）：铁通

　 承包方（乙方）：

　 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　 第一条工程概况

　 1．工程名称：；

　 2．工程地点：；

　 3．工程范围和内容：。

　 第二条甲方权利和义务

　 1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；

　2、提供必要的施工条件；

　 3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；

　 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；

　 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；

　 6、按合同约定按时向乙方支付工程款。

　 第三条乙方权利和义务

　 1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；

　 2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；

　 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

　 4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；

　 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；

　 6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；

　 7、严格按设计文件及《gb/t50312—XX》、《本地网通信线路工程验收规范 yd5051—97》等规范要求施工；

　 8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的

　材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；

　 9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；

　 10、线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。

　 11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。

　 第四条工程期限

　 本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。

　 工程施工合同范本篇 11

　 发包方（全称）：

　 承包方（合称）：

　 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施

　工协商一致，订立本合同。

　 合同内容如下：

　 一、工程概况

　 工程名称：蔬菜种植、光伏发电

　 工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村

　 工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。

　 工程立项批准文号：20xx 年底前齐备

　 资金来源：开工前已备齐该工程款。

　 二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。

　 三、合同工期：道路、给排水在 20xx 年底前完工（即 20xx 年 1...