学校防水维修合同_防水维修合同模板

来源:澳大利亚 发布时间:2020-04-04 点击:

    防 水 施 工 合 同       工程名称:                                           工程地点:                                           发 包 人:                                           承 包 人: **市鼎天建筑工程有限公司                 发包单位:(以下简称甲方)                                   施工单位:(以下简称乙方)**市鼎天建筑工程有限公司       

 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,遵循平等自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程事项协商一致,签订本协议书。 一、    工程概况: 工程名称:                                                             工程地点:                                                             工程内容:屋面防水维修工程              工程总价: 12000元 RMB (大写:壹万贰仟元人民币)

 工程税金: 含税  

 二、 合同工期:  2  个工作日。 三、 质量标准: 工程质量标准: 1、  严格按照甲方要求有效施工; 2、  施工应满足《建筑工程防水技术规范》 DBJ 15-19-97、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-88、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001的具体要求 3、  承包人必须严格按照发包人审定的施工方案操作,确保达到设计及规范要求。如果在施工过程中乙方施工问题引起发包人所指部位漏水渗水的情况,承包人应及时免费上门重做。

 4、  承包人根据现场的情况,应准确找出漏水渗水原因,并进行修复,对易发生渗漏点和重要的节点进行严格把关,确保施工的质量。承包人保证完成该工程后,不会漏水渗水到室内(人为损坏和不可抗力的情况除外),否则,由承包人承担因此造成的损失。 四、    质量保修期:5年(在履约保修期内出现漏水渗水的情况,均需第一时间内到达     现场无常维修。 五、    发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的 款项。 六、    合同生效: 合同自签定之日起生效。 7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下的工作: 1、  施工场地具备施工条件及完成的时间:乙方进场前一天甲方提供施工所需的场地。 2、  施工所需的水、电线路接至施工现场的时间为:乙方进场前一天完成施工所需的水、电线路接驳,水、电应须满足施工的正常要求。 3、  施工场地与公共道路的**开通时间和要求:施工场地与公共道路的**在乙方进场施工前一天完成。 七、       承包人的工作: 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: 1、  承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求:①保证施工和生活区内防火、防盗等安全措施落到实处;②全员必须做到安全生产、警钟长鸣;③承担施工期间一切安全事故造成的经济损失。 2、  已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完成成品工程在甲方组织验收前的保护工作由乙方自费负责,但此期间后其他原因造成对成品的损坏,乙方概不负责。 3、  施工场地清洁卫生的要求:施工现场外围做到清洁且无明显建筑垃圾。 4、  承包人负责根据现场的情况,找出漏水渗水原因,进行修复。 九、  安全施工:树立安全为天,质量为本的思想,强化安全管理。 十、  合同价款与支付: 1、  合同价款及调整。 2、  本合同价款采用总包干方式,即包工、包料、包质量。 3、  双方约定合同价款的其他调整因素:甲方确认的工程量增加及其委托施工的、在合同价款以外的工程量。 十一、工程款支付:     经甲、乙双方签订合同后,甲方应在签订合同之日起,预付总工程款的50% 为预付款,待整体防水工程完工验收后,支付至总工程款的80%,剩余 20%自工程完工后1(壹)个月份内支付。 十二、违约: 如甲方因未按时支付乙方预付款造成乙方损失的,甲方应赔偿乙方每天为200元人民币,如乙方未按时竣工造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方每天为200元人民币。 十三、争议; 双方约定,在履行合同过程中产生争议时: 1、  请建设行政主管部门调解; 2、  向仲裁委员会提请仲裁; 3、  向具有管理辖权的人民法院提起诉讼。 十四、其它: 1、  不可抗力; 2、  双方关于不可抗力的约定包括:战争、动乱、空中飞行物坠落、地震、海啸、台风或非承包人责任造成的爆炸、火灾等。 十五、合同份数 

 双方约定合同正本份数:一式  贰 份:双方各执 壹 份。 十六、合同补充条款: 其它未尽事宜双方共同协商解决。 十七、正文部分不得修改。以下无正文:     发包人:(公章)                       承包人:(公章)   代理人:                              代理人:   签定时间:                            签定时间 :

 

推荐访问:防水 合同 维修
上一篇:商品房预售合同和购房合同一样吗_深圳经济特区商品房预售合同书
下一篇:最后一页

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有